1. По государственному или муниципальному контракту подрядчиком может выступать юридическое или физическое лицо.
2. По государственному контракту государственными заказчиками могут выступать государственные органы (в том числе органы государственной власти), органы управления государственными внебюджетными фондами, а также казенные учреждения, иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации при размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
3. По муниципальному контракту муниципальными заказчиками могут выступать органы местного самоуправления, а также иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.
- Статья 763. Государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд
- Статья 765. Основания и порядок заключения государственного или муниципального контракта
Суды первой и апелляционной инстанций, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, изучив условия вышеназванного муниципального контракта, руководствуясь статьями 702, 711, 764 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришли к выводу о необоснованности заявленных требований.
Определение Верховного Суда РФ от 09.11.2018 N 308-ЭС18-19223 по делу N А32-15524/2013
Оценив представленные в дело доказательства и удовлетворяя заявление администрации, суды руководствовались статьями 125, 126, 165.1, 410, 764 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", пунктом 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.12.2001 N 65 "Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований".
Определение Верховного Суда РФ от 12.02.2019 N 308-ЭС18-24896 по делу N А53-16410/2018
При рассмотрении настоящего спора суды руководствовались статьями 329, 330, 716, 719, 764, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", разъяснениями, изложенными в Обзоре судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденном Президиумом Верховного суда Российской Федерации 28.06.2017.
Определение Верховного Суда РФ от 18.10.2019 N 301-ЭС19-16008 по делу N А39-2508/2017
Принимая обжалуемые судебные акты, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями статей 309, 310, 740, 746, 758, 760, 763, 764 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая, что истцом не представлено надлежащих и достаточных доказательств выполнения Обществом спорных работ, а также передачи их результата в объеме и качестве, позволяющих в какой-либо части использовать изготовленную подрядчиком документацию, пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.
Определение Верховного Суда РФ от 17.01.2018 N 309-ЭС17-20506 по делу N А07-3926/2016
Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 309, 310, 432, 702, 708, 711, 716, 719, 721, 723, 740, 753, 763, 764, 768 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", установив с учетом результатов проведенной судебной строительно-технической экспертизы обстоятельства надлежащего исполнения обществом своих обязательств перед управлением, достижения оговоренного условиями контрактов результата, возможности его безопасной эксплуатации в соответствии с назначением, несмотря на использование подрядчиком асфальтобетонной смеси иной марки, суды пришли к обоснованным выводам об отсутствии у заказчика оснований для отказа в приемке и оплате выполненных работ, удовлетворив первоначальный иск и отказав во встречном иске.
Определение Верховного Суда РФ от 19.03.2018 N 305-ЭС18-968 по делу N А40-231381/2016
Суды первой и апелляционной инстанций, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь статьями 309, 310, 762, 764 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришли к выводу о необоснованности заявленных требований, исходя из неподтвержденности наличия на стороне ответчика спорной задолженности и факта исполнения сторонами обязательств по государственным контрактам.
Определение Верховного Суда РФ от 16.04.2018 N 305-ЭС18-4597 по делу N А40-249505/2016
Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суды установили факт нарушения предприятием обязательств, предусмотренных контрактом и, руководствуясь статьями 330, 702, 708, 763, 764 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришли к выводу о правомерном начислении обществом неустойки и, применив положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации ввиду чрезмерности предъявленной к взысканию неустойки по сравнению с последствиями нарушения ответчиком обязательств, удовлетворили иск частично.
Определение Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 308-ЭС17-2750 по делу N А53-24066/2015
Удовлетворяя иск, суды руководствовались статьями 125, 126, 723, 764, 779, 781 - 783 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 158, 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и, исследовав и оценив представленные по делу доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришли к выводу об отсутствии у заказчика претензий по объему и качеству выполненных предпринимателем (исполнитель) услуг по муниципальному контракту, влекущем право предпринимателя на оплату услуг, оказанных им и фактически принятых заказчиком до заявления об одностороннем отказе от его исполнения.
Определение Верховного Суда РФ от 29.09.2017 N 309-ЭС17-15211 по делу N А07-6409/2016
Принимая обжалуемые судебные акты, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями статей 763, 764, 768 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 N 196 "О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 N 190 "О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)", установив, что обязательства по контракту исполнены в 2015 году, начисленная неустойка не превышает 5% от цены контракта, суды пришли к выводу о наличии оснований для списания неустойки, и, как следствие, об отсутствии у министерства правовых оснований для удержания неустойки в сумме 106 837 руб. 50 коп., в связи с чем удовлетворили исковые требования общества НПП "Универсал" о взыскании с министерства неправомерно удержанной неустойки в размере 106 837 руб. 50 коп.
Определение Верховного Суда РФ от 19.09.2017 N 302-ЭС17-12641 по делу N А78-7012/2016
Отменяя частично решение Арбитражного суда Забайкальского края, суды апелляционной и кассационной инстанций, руководствуясь положениями статей 15, 125, 126, 764 Гражданского кодекса Российской Федерации, установив наличие задолженности по государственному контракту со стороны заказчика - Забайкальского края, с учетом выполнения обществом всех обязательств по контракту и частичной их оплаты Государственным казенным учреждением "Служба единого заказчика" Забайкальского края, правомерно пришли к выводам о наличии оснований для удовлетворения иска. Взыскание спорной суммы с Министерства финансов Забайкальского края задолженности не является нарушением действующего законодательства, более того, судами установлено, что при заключении государственного контракта казенное учреждение действовало от имени Забайкальского края.
Определение Верховного Суда РФ от 19.07.2017 N 308-ЭС17-9958 по делу N А32-22046/2016
Исследовав и оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суды установили, что учреждение при заключении контракта действовало от имени и в интересах субъекта Российской Федерации - Краснодарского края; выполнение обществом работ при отсутствии мотивированного отказа учреждения от подписания акта выполненных работ; отсутствие у учреждения возражений по качеству выполненных работ и, руководствуясь статьями 125, 126, 309, 310, 702, 720, 753, 758, 762, 764 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 6, 158, 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положениями информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", взыскали с субъекта Российской Федерации - Краснодарского края в лице департамента за счет средств казны Краснодарского края в пользу общества задолженность и неустойку.