ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 12 марта 2020 г. N 307-ЭС20-1224
Судья Верховного Суда Российской Федерации Борисова Е.Е., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Омская строительная компания" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.03.2019 по делу N А56-93519/2018, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2019 и постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.11.2019 по тому же делу
по иску общества с ограниченной ответственностью "Петербургская гарантия" к обществу с ограниченной ответственностью "Омская строительная компания" о взыскании 9 881 099, 22 руб., уплаченных по договору подряда от 19.02.2018 N Т-18-13, убытков в размере 1 479 940 руб., связанных с демонтажем работ, выполненных ответчиком по договору N Т-18-13, неустойки в размере 773 811, 04 руб. на основании пунктов 8.1.1 и 8.1.2 договора N 13, убытков в размере 823 728 руб., возникших в связи с недостатками работ по договору подряда от 19.02.2018 N Т-18-14; неустойки в размере 590 399, 04 руб. на основании пункта 8.1.1 договора N Т-18-14,
по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Омская строительная компания" о взыскании 4 199 371, 43 руб. задолженности по договору N Т-18-14,
при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: общества с ограниченной ответственностью "Стройинвестсервис", общества с ограниченной ответственностью "Дорожный сервис - Тула",
установил:
решением Арбитражного суда Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.03.2019, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2019, первоначальный иск удовлетворен в полном объеме, в удовлетворении встречного иска отказано.
Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.11.2019 судебные акты судов первой и апелляционной инстанций отменены в части удовлетворения первоначального иска о взыскании 823 728 руб. убытков, возникших в связи с недостатками работ по договору от 19.02.2018 N Т-18-14, а также в части отказа в удовлетворении встречного иска и распределения судебных расходов.
В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, общество с ограниченной ответственностью "Омская строительная компания" (далее - компания, подрядчик), ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, просит отменить обжалуемые судебные акты в части взыскания с компании 9 881 099, 22 руб., уплаченных по договору подряда от 19.02.2018 N Т-18-13, убытков в размере 1 479 940 руб., связанных с демонтажем работ, выполненных ответчиком по договору N Т-18-13, неустойки в размере 773 811, 04 руб. на основании пунктов 8.1.1 и 8.1.2 договора N 13, неустойки в размере 590 399, 04 руб. на основании пункта 8.1.1 договора N Т-18-14.
В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам изучения кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в кассационной жалобе доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке.
При изучении доводов кассационной жалобы, а также принятых по делу судебных актов, суд пришел к выводу об отсутствии достаточных оснований для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке.
Разрешая настоящий спор, суды, руководствуясь положениями статей 15, 393, 720, 721, 723, 740, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывая представленное обществом с ограниченной ответственностью "Петербургская гарантия" (далее - общество, заказчик) заключение эксперта, установив факт некачественного и с нарушением сроков выполнения компанией работ по договору от 19.02.2018 N Т-18-13, что послужило основанием для расторжения обществом указанного договора подряда, приняв во внимание, что оплата заказчиком 1 479 940 руб. обусловлена необходимостью демонтажа выполненных монолитных работ ввиду их ненадлежащего качества и составляет убытки общества, обоснованно удовлетворили первоначальные исковые требования в части взыскания с компании уплаченной по договору денежной суммы, убытков, связанных с демонтажем работ и неустойки.
Доводы компании, изложенные к кассационной жалобе, свидетельствуют не о нарушениях судами норм материального права, повлиявших на исход дела, а о несогласии заявителя с установленными по делу фактическими обстоятельствами, были проверены судами и признаны необоснованными, направлены на переоценку установленных по делу обстоятельств, что не входит в компетенцию Верховного Суда Российской Федерации.
Поскольку существенных нарушений судами норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, доводы жалобы не подтверждают, оснований для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации не имеется.
Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
определил:
отказать в передаче кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью "Омская строительная компания" для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Судья
Верховного Суда Российской Федерации
Е.Е.БОРИСОВА