ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 15 мая 2019 г. N 305-ЭС19-6592
Судья Верховного Суда Российской Федерации Р.А. Хатыпова, изучив кассационную жалобу государственного казенного учреждения города Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы (далее - учреждение) на решение Арбитражного суда города Москвы от 09.11.2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.02.2019 по делу N А40-196358/2018 по иску учреждения к обществу с ограниченной ответственностью "РИКОМ-организатор" (далее - общество) о взыскании неустойки,
установил:
решением суда первой инстанции от 09.11.2018, принятым в порядке упрощенного производства и оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 06.02.2019, в иске отказано.
В кассационной жалобе заявитель ссылается на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм права.
Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) по результатам изучения кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, а также если указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела.
Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, судья Верховного Суда Российской Федерации сделал вывод об отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи 291.6 АПК РФ, по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Как следует из судебных актов, иск мотивирован нарушением обществом (подрядчик) обязательств по государственному контракту от 05.12.2016 N Д057/16 в части своевременного выполнения работ по первому этапу.
Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, в том числе акт выполнения работ по первому этапу, суды первой и апелляционной инстанций установили факт своевременного выполнения обществом работ по первому этапу и принятие их учреждением.
Руководствуясь статьями 716, 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, приняв во внимание отсутствие недостатков в результатах работ по первому этапу, учитывая пункт 5.4.4 контракта и приостановление обществом выполнения работ, которое было вызвано наличием не зависящих от него обстоятельств и согласовано с учреждением, суды пришли к выводу об отсутствии оснований для взыскания неустойки.
Полномочиями по изменению данной судами оценки с целью изменения сделанных ими выводов по обстоятельствам спора судебная коллегия кассационной инстанции в силу части 3 статьи 291.14 АПК РФ не наделена.
Доводы кассационной жалобы не подтверждают существенных нарушений судами норм права, повлиявших на исход дела, по сути, свидетельствуют лишь о несогласии заявителя с оценкой доказательств, данной судами, и установленными фактическими обстоятельствами дела, что не может служить достаточным основанием для пересмотра обжалуемых судебных актов в кассационном порядке Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 291.6 и 291.8 АПК РФ, судья Верховного Суда Российской Федерации
определил:
отказать государственному казенному учреждению города Москвы - Центру организации дорожного движения Правительства Москвы в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Судья
Верховного Суда Российской Федерации
Р.А.ХАТЫПОВА