ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 14 января 2019 г. N 305-ЭС18-22460
Судья Верховного Суда Российской Федерации Чучунова Н.С., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Новые энергетические технологии" на решение Арбитражного суда города Москвы от 07.03.2018, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2018 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.10.2018 по делу N А40-179351/2017
по иску общества с ограниченной ответственностью "Мортон-РСО" (далее - Общество) к обществу с ограниченной ответственностью "Новые энергетические технологии" (далее - Компания) о взыскании неотработанного аванса, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами,
установил:
решением Арбитражного суда города Москвы от 07.03.2018 с Компании в пользу Общества взыскано 22 500 000 руб. неотработанного аванса, 7 418 391 руб. 40 коп. неустойки, 185 625 руб. процентов, проценты с 22.09.2017 по день фактической уплаты денежных средств в сумме 22 500 000 руб., а также 42 400 руб. расходов по уплате государственной пошлины; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.
Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 26.06.2018 изменил решение суда первой инстанции, взыскал с Компании в пользу Общества 3 703 939 руб. 40 коп. неустойки, 37 172 руб. расходов по уплате государственной пошлины; в остальной части оставил решение без изменения.
Арбитражный суд Московского округа постановлением от 01.10.2018 оставил без изменения решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.
В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Компания, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, просит отменить указанные судебные акты в части удовлетворения исковых требований и направить дело на новое рассмотрение.
По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Между тем таких оснований по результатам изучения состоявшихся по делу судебных актов и доводов кассационной жалобы не установлено.
Как следует из обжалуемых судебных актов, Общество (заказчик) обратилось в арбитражный суд с настоящим иском, ссылаясь на наличие на стороне Компании (генподрядчика) неосновательного обогащения в виде авансового платежа, перечисленного по заключенному сторонами договору от 10.11.2010 N 2-1110-12/10 (далее - договор), о расторжении которого заказчик уведомил подрядчика письмом от 31.07.2017 в связи с существенным нарушением срока выполнения работ.
Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, установив факт перечисления заказчиком генподрядчику авансового платежа, отсутствие доказательств выполнения ответчиком работ по договору, руководствуясь статьями 330, 395, 1102, 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу о том, что с момента расторжения Обществом договора у Компании отсутствуют правовые основания для удержания спорной суммы. В этой связи, проверив и скорректировав расчет неустойки, суды частично удовлетворили исковые требования.
Доводы кассационной жалобы были предметом рассмотрения судов и получили правовую оценку, не опровергают выводы судов, направлены на переоценку обстоятельств дела, установленных судами, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела.
Принимая во внимание изложенное, руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации
определил:
отказать в передаче кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью "Новые энергетические технологии" для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Судья
Верховного Суда Российской Федерации
Н.С.ЧУЧУНОВА