ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 6 февраля 2020 г. N 305-ЭС20-178
Судья Верховного Суда Российской Федерации Р.А. Хатыпова, изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Энергокомплекс" (далее - общество) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2019 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.11.2019 по делу N А40-282069/2018 Арбитражного суда города Москвы по иску общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Русэнергомир" (далее - компания) к обществу о взыскании 52 328 855 руб. 16 коп. неустойки,
установил:
решением Арбитражного суда города Москвы от 29.03.2019 в иске отказано.
Постановлением апелляционного суда от 18.07.2019 решение суда отменено в части отказа во взыскании 5 000 000 руб. неустойки, с общества в пользу компании взыскано 5 000 000 руб. неустойки, распределены судебные расходы; в остальной части решение суда оставлено без изменения.
Постановлением суда округа от 07.11.2019 решение суда в неотмененной части и постановление апелляционного суда оставлены без изменения.
В кассационной жалобе заявитель ссылается на неправильное применение судами апелляционной и кассационной инстанций норм права.
Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) по результатам изучения кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке.
Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, судья Верховного Суда Российской Федерации сделал вывод об отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи 291.6 АПК РФ, по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Как следует из судебных актов, иск компании (заказчик) мотивирован нарушением обществом (подрядчик) сроков выполнения работ по договору от 23.11.2016 N РЭМ-0194/16.
Исследовав фактические обстоятельства дела, оценив представленные по делу доказательства и степень влияния всех имевших место факторов на просрочку исполнения сторонами взаимных обязательств, суд апелляционной инстанции установил факт выполнения подрядчиком работ по отдельным этапам договора с нарушением сроков, выполнение работ не в полном объеме, а также несвоевременное исполнение заказчиком встречных обязательств и не принятие им мер по оказанию содействия подрядчику.
Частично взыскивая неустойку, апелляционный суд, с которым согласился суд округа, руководствовался статьями 328, 329, 330, 404, 702, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и с учетом обоюдной вины сторон исходил из того, что мера ответственности за просрочку выполнения работ в виде неустойки, предусмотренная пунктом 7.3.1 договора, в удовлетворенной части соответствует его условиям и последствиям нарушения ответчиком обязательств.
Доводы кассационной жалобы не подтверждают существенных нарушений судами апелляционной и кассационной инстанций норм материального права и процессуального права, повлиявших на исход дела, и в силу статьи 291.6 АПК РФ не являются основанием для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 291.6 и 291.8 АПК РФ, судья Верховного Суда Российской Федерации
определил:
отказать обществу с ограниченной ответственностью "Энергокомплекс" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Судья
Верховного Суда Российской Федерации
Р.А.ХАТЫПОВА