ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 8 августа 2017 г. N 305-ЭС17-10115
Судья Верховного Суда Российской Федерации Киселева О.В., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Компания "АЛС и ТЕК" на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2016, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2017 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.04.2017 по делу N А40-89123/2013 по иску общества с ограниченной ответственностью "Компания "АЛС и ТЕК" (далее - ООО "Компания "АЛС и ТЕК") к закрытому акционерному обществу "РетнНет" (далее - ЗАО "РетнНет") о взыскании 3 432 045 руб. 32 коп. пени, предусмотренной пунктом 10.2 договора об инвестировании строительства от 18.04.2011 N 4, вследствие несвоевременного исполнения инвестором принятых на себя обязательств по финансированию строительства в соответствии с графиком платежей, являющимся приложением N 4 к данному договору, по встречному иск о взыскании 5 968 383 руб. 40 коп. пени, предусмотренной пунктом 10.3 договора об инвестировании строительства от 18.04.2011 N 4 (далее - договор об инвестировании), по состоянию на 16.10.2013 за неисполнение подрядчиком принятого на себя обязательства по передаче в срок до 30.04.2012 инвестору его доли в принятом в эксплуатацию объекте инвестирования,
установил:
решением Арбитражного суда города Москвы от 19.03.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.06.2014, с ЗАО "РетнНет" в пользу ООО "Компания "АЛС и ТЕК" взыскано 3 417 870 руб. 16 коп., с ООО "Компания "АЛС и ТЕК" в пользу ЗАО "РетнНет" взыскано 4 995 536 руб. 87 коп., в результате зачета взаимных требований с ООО "Компания "АЛС и ТЕК" в пользу ЗАО "РетнНет" взыскано 1 577 666 руб. 71 коп. пени.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 15.09.2014 указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2016, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2017 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 05.04.2017, в удовлетворении иска ООО "Компания "АЛС и ТЕК" отказано, встречный иск ЗАО "РетнНет" удовлетворен.
В кассационной жалобе заявитель просит обжалуемые судебные акты отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска ООО "Компания "АЛС и ТЕК" либо встречный иск оставить без рассмотрения. В обоснование жалобы ссылается на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела.
По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.
Указанных оснований по результатам изучения судебных актов, принятых по делу, и доводов кассационной жалобы заявителя не установлено.
Принимая обжалуемые судебные акты, суды, руководствуясь положениями статей 10, 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в дело доказательства, приняв во внимание обстоятельства, установленные при рассмотрении дел N А57-18378/13, А57-13041/14, признали обоснованным встречный иск ЗАО "РетнНет" и отказали в удовлетворении иска ООО "Компания "АЛС и ТЕК".
Установив, что договор об инвестировании со стороны ООО "Компания "АЛС и ТЕК" не исполнялся ни полностью, ни в части, а несвоевременное перечисление ЗАО "РетнНет" денежных средств не повлекло возникновение для ООО "Компания "АЛС и ТЕК" негативных последствий, суды пришли к выводу, что требование о взыскании с ЗАО "РетнНет" пени является злоупотреблением правом.
Удовлетворяя встречное исковое требование ЗАО "РетнНет", суды исходили из подтверждения факта ненадлежащего исполнения ООО "Компания "АЛС и ТЕК" своих обязательств и правомерности начисления неустойки на основании пункта 10.3 договора об инвестировании.
Суды проверили и признали верным расчет заявленной ко взысканию неустойки.
Довод о необходимости оставления без рассмотрения встречного иска был предметом рассмотрения апелляционного суда и обоснованно отклонен. Суд обозревал подлинник претензии в адрес ООО "Компания "АЛС и ТЕК", подтверждающей соблюдение досудебного порядка урегулирования спора.
Ссылки на непредставление технического задания также исследовались судами и, с учетом установленных по делу N А57-13041/2014 обстоятельств, признаны неосновательными.
Указание на материалы судебной практики о незаконности обжалуемых судебных актов не свидетельствует, поскольку по обозначенным заявителем делам установлены отличающиеся от настоящего спора обстоятельства.
Иные доводы жалобы направлены на переоценку исследованных доказательств и установленных обстоятельств, что применительно к полномочиям суда кассационной инстанции не может рассматриваться в качестве основания для отмены принятых по делу судебных актов.
Существенных нарушений норм материального и (или) процессуального права, повлиявших на исход дела, судами не допущено.
Оснований для передачи кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации не имеется.
Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
определил:
отказать обществу с ограниченной ответственностью "Компания "АЛС и ТЕК" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Судья
Верховного Суда Российской Федерации
О.В.КИСЕЛЕВА