ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 29 мая 2025 г. N 306-ЭС25-3548
Дело N А72-5838/2024
Судья Верховного Суда Российской Федерации Чучунова Н.С., рассмотрев кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Фоминой Ангелины Петровны на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 24 сентября 2024 г., постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 декабря 2024 г. и постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 5 марта 2025 г. по делу N А72-5838/2024,
установил:
общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Новая Жизнь" (далее - ООО "СЗ "Новая Жизнь", общество, истец по первоначальному иску) обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с иском к индивидуальному предпринимателю Фоминой Ангелине Петровне (далее - ИП Фомина А.П., предприниматель, заявитель, ответчик по первоначальному иску) о взыскании 2 138 563,45 руб.
ИП Фомина А.П. обратилась со встречным иском о признании заключенных договоров субподряда от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023, от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023 с приложениями и дополнительными соглашениями ничтожными и обязательства по ним прекращенными; о взыскании 936 805 руб. долга по договору субподряда N ДСО-65/2023, о взыскании 623 840 руб. долга по договору субподряда N ДСО-41/2023, убытков в виде дохода полученного по договору субподряда N ДСО-65/2023 и договору субподряда N ДСО-41/2023.
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Русский строительный трест" (далее - ООО "Русский строительный трест", ООО "РСТ", третье лицо 1), общество с ограниченной ответственностью "Смарт Инвест" (далее - ООО "Смарт Инвест", третье лицо 2), индивидуальный предприниматель Гуйда Кристина Романовна (далее - ИП Гуйда К.Р., третье лицо 3).
Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 24 сентября 2024 г., оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 декабря 2024 г., первоначальный иск удовлетворен, во встречном иске отказано.
Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 5 марта 2025 г. указанные судебные акты оставлены без изменения.
В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, заявитель просит отменить состоявшиеся судебные акты, ссылаясь на существенное нарушение норм материального и процессуального права.
В обоснование доводов жалобы заявитель указывает, что суды не исследовали доказательства и доводы ИП Фоминой А.П., в том числе о рассмотрении дела судом с нарушением правил подсудности, об отсутствии вины ИП Фоминой А.П. в нарушении обязательства (сроков строительства) по причине противоправных действий ООО СЗ "Новая жизнь" (нарушение сроков передачи материалов для строительства).
В соответствии с частью 1 статьи 291.1, частью 7 статьи 291.6 и статьей 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Изучив судебные акты, состоявшиеся по делу, проверив доводы кассационной жалобы заявителя, суд не находит оснований для ее передачи на рассмотрение в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, исходя из следующего.
Как следует из обжалуемых актов, между ООО "СЗ "Новая жизнь" и ООО "Русский строительный трест" заключен договор субподряда от 13 марта 2023 г. N ДСО-34/2023 на выполнение строительных работ (строительство канализационного коллектора) на строительном объекте: гостиничный комплекс с апартаментами, расположенный по адресу: г. Москва, ВАО, внутригородское муниципальное образование Соколиная гора, Окружной проспект, вл.10 Б, исходя из технического задания заказчика.
Согласно первоначальному иску при производстве работ стороны договора установили необходимость выполнения иных строительных работ, которые не были включены в смету по договору субподряда от 13 марта 2023 г. N ДСО-34/2023, для выполнения которых была привлечена ИП Фомина А.П.
28 марта 2023 г. ООО "СК "Новая жизнь" (генеральный подрядчик) и ИП Фомина А.П. (субподрядчик) заключили договор субподряда N ДСО-41/2023, на основании которого субподрядчик обязуется по заданию генерального подрядчика выполнить работы по замоноличиванию технологических отверстий в МОП на 2-7, 10-12 этажах и замоноличиванию дверного проема на цокольном этаже, своими силами, из материалов генерального подрядчика на строительном объекте: Гостиничный комплект с апартаментами, расположенный по адресу: г. Москва, ВАО, внутригородское муниципальное образование Соколиная гора, Окружной проезд, пл. 10 Б, на земельном участке с кадастровым номером: 77:03:0003019:66.
Стоимость работ по договору от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023 на момент его заключения определена сторонами на основании сметы (приложение N 1 к договору) и составила 234 400 руб. При этом в стоимость работ по договору не включена стоимость материалов, относящихся к поставке генерального подрядчика. Цена договора включает в себя стоимость работ, использование инструментов, приспособлений, машин и механизмов, в том числе расходные материалы к ним; разгрузку и доставку до места производства работ материалов, необходимых для производства работ; очистку мест производства работ от строительного мусора: выполнение всех сопутствующих работ, необходимых для выполнения субподрядчиком своих обязательств: устранение выявленных при сдаче выполненных работ и/или в период гарантийного срока недостатков.
В связи с выполнением субподрядчиком дополнительных работ по замоноличиванию технологических отверстий в МОП на 8, 9, 10, 11, 24 этажах, по заделыванию технологических отверстий мин. ватой в МОП на этажах с 1 по 24, по засыпке шахты лифта песком, уплотнению песка и устройству ж/б плиты приямка лифта по песчаному основанию, 20.04.2023 ООО "СК "Новая жизнь" (генеральный подрядчик) и ИП Фомина А.П. (субподрядчик) заключили дополнительное соглашение N 1 к договору субподряда от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023, на основании которого увеличилась стоимость работ.
В связи с выполнением субподрядчиком дополнительных работ по усилению стен (зоны сверления технологических отверстий) и пилонов, стоимость которых составляет 1 052 648 руб., 4 мая 2023 г. ООО "СК "Новая жизнь" (генеральный подрядчик) и ИП Фомина А.П. (субподрядчик) заключили дополнительное соглашение N 2 к договору субподряда от 28 марта 2023 N ДСО-41/2023 г.
В связи с выполнением субподрядчиком дополнительных работ по заделыванию технологических отверстий мин. ватой в МОП (подземный этаж), по замоноличиванию технологических отверстий цементно-песчаной смесью в МОП (подземный этаж, 13-23 этажи), по замоноличиванию технологических отверстий в МОП бетоном с армированием (подземный этаж, а также этажи с 1 по 24), стоимость которых составляет 432 100 руб., 23 мая 2023 ООО "СК "Новая жизнь" (генеральный подрядчик) и ИП Фомина А.П. (субподрядчик) заключили дополнительное соглашение N 3 к договору субподряда от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023.
В связи с увеличением объемов работ по усилению стен (зоны сверления технологических отверстий), предусмотренных сметой N 2, а также с увеличением цены договора на 209 104,50 руб., 24 ноября 2023 г. ООО "СК "Новая жизнь" (генеральный подрядчик) и ИП Фомина А.П. (субподрядчик) заключили дополнительное соглашение N 4 к договору субподряда от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023.
В редакции дополнительного соглашения N 4 к договору субподряда N ДСО-41/2023 от 28 марта 2023 г., стоимость работ по договору определена сторонами на основании сметы (приложение N 1 к договору), сметы N 2 (приложение N 1.1 к договору), сметы N 3 (приложение N 1.2 к договору) и составляет 2 206 252,50 руб.
Пунктом 1 договора субподряда от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023 (в редакции заключенных дополнительных соглашений к нему) стороны согласовали сроки выполнения работ, а именно:
- замоноличивание технологических отверстий в МОП на 2-7 и 10-12 этажах - до 12 апреля 2023 г.;
- замоноличивание дверного проема на подземном этаже - до 4 апреля 2023 г.;
- замоноличивание технологических отверстий в МОП на 8,9,10,11,24 этажах - до 30 апреля 2023 г.;
- заделывание технологических отверстий мин.ватой в МОП на 1-24 этажах - до 25 мая 2023 г.;
- засыпка шахты лифта песком, уплотнение песка, устройство ж/б плиты приямка лифта по песчаному основанию - до 15 мая 2023 г.;
- усиление стен (зоны сверления технологических отверстий) и пилонов на подземном этаже - до 20 мая 2023 г.;
- заделывание технологических отверстий мин.ватой в МОП на подземном этаже - до 9 июня 2023 г.;
- замоноличивание технологических отверстий цементно-песчаной смесью в МОП на подземном этаже, на 13-23 этажах - до 9 июня 2023 г.;
- замоноличивание технологических отверстий в МОП бетоном с армированием - до 9 июня 2023 г.
Пунктом 3 договора от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023 установлено, что работа считается принятой генеральным подрядчиком после подписания актов выполненных работ.
18 апреля 2023 г. стороны подписали акт выполненных работ по замоноличиванию технологических отверстий цементно-песчаной смесью в МОП на сумму 128 400 руб.
17 мая 2023 г. стороны подписали акт выполненных работ по заделыванию технологических отверстий мин.ватой в МОП на сумму 142 350 руб.
31 мая 2023 г. стороны подписали акт выполненных работ по замоноличиванию дверного проема, засыпке шахты лифта песком ручным способом, уплотнению песка виброплитой, устройству ж/б плиты приямка лифта по песчаному основан на сумму 90 000 руб.
6 июля 2023 г. стороны подписали акт выполненных работ по демонтажу защитного слоя бетона до арматуры, привариванию арматуры ф12 мм горизонтально и вертикально с шагом 100 мм к каждому пересечению существующей арматуры, насечке защитного слоя бетона, привариванию арматуры ф12 мм горизонтально и вертикально с шагом 10 мм к каждому перенесению существующей арматуры на сумму 726 990,50 руб.
5 октября 2023 г. стороны подписали акт выполненных работ по замоноличиванию технологических отверстий цементно-песчаной смесью в МОП на сумму 43 200 руб.
12 декабря 2023 г. стороны подписали акт выполненных работ по демонтажу защитного слоя бетона до арматуры, привариванию арматуры ф12 мм горизонтально и вертикально с шагом 100 мм к каждому пересечению существующей арматуры, нанесению бетона марки В40 методом торкретирования толщиной от 40 до 90 мм, демонтажу защитного слоя бетона до арматуры, привариванию арматуры ф12 мм горизонтально и вертикально с шагом 100 мм к каждому пересечению существующей арматуры, нанесению бетона марки В40 методом торкетирования толщиной от 40 до 90 мм, нанесению бетона марки В40 методом торкетирования толщиной от 40 до 90 мм на сумму 534 762 руб.
В рамках договора субподряда от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023 стороны подписали акты выполненных работ на общую сумму 1 665 702,50 руб.
Принятые по договору субподряда от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023 работы оплачены ООО "СК "Новая жизнь", в платежных поручениях указана оплата по указанному договору субподряда.
Договором от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023 предусмотрено, что 5% от стоимости выполненных работ генеральный подрядчик обязуется оплатить по истечении 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию. Указанная сумма является способом обеспечения качества выполняемых субподрядчиком работ и выплачивается субподрядчику, если в течение указанного срока не выявлено недостатков работ, произведенных субподрядчиком; генеральный подрядчик не понес убытков в связи с некачественным выполнением работ; выявленные недостатки работ, качественно и своевременно устранены субподрядчиком; и/или затрат по их устранению силами третьих лиц добровольно возмещены субподрядчиком.
Сумма гарантийного удержания по договору от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023 составила 83 285,12 руб.
Обязательства генерального подрядчика по оплате гарантийного удержания до настоящего времени не наступили.
В материалы дела представлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30 июля 2024 г.
Из материалов дела следует, что в рамках исполнения договора субподряда от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023 ООО "СК "Новая жизнь" передало ИП Фоминой А.П. строительные материалы на общую сумму 866 408,37 руб., что подтверждено представленными в материалы дела накладными по форме М-15 со следующими номенклатурными номерами: БП-00026106, БП-00026075, БП-00028899, БП-00026040, БП-00023138, БП-00026932, 00-00003762, БП-00025506, БП-00024538, БП-00029987, БП-00031382, БП-00032937, БП-00024282.
В соответствии с представленными в материалы дела отчетами в рамках исполнения договора субподряда от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023 ИП Фомина А.П. использовала материалы на общую сумму 683 129,31 руб.
Как указало общество, предприниматель не предоставил отчет об использовании строительных материалов на сумму 183 279,06 руб.
9 июня 2023 г. ООО "СК "Новая жизнь" (генеральный подрядчик) и ИП Фомина А.П. (субподрядчик) заключили договор субподряда N ДСО-65/2023, на основании которого субподрядчик обязуется по заданию генерального подрядчика выполнить работы в соответствии с проектной документацией (приложение N 1) и условиями настоящего договора, своими силами, из своих расходных материалов и (или) из материалов генерального подрядчика на строительной площадке, а генеральный подрядчик обязуется принять результат работы и уплатить обусловленную цену.
Вид, объем, сроки выполнения работ по договору субподряда от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023 в соответствии с пунктом 2.1.1 определяются в спецификации N 1 (приложение N 5 к договору).
Стоимость работ по договору субподряда от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023 на момент его заключения была определена в соответствии со сметой, прилагаемой к спецификации N 1 (приложение N 5 к договору), и составляла 123 450 руб.
В соответствии с пунктом 4.1 цена настоящего договора, включает в себя: стоимость работ субподрядчика, использование инструментов, приспособлений, машин и механизмов, расходные материалы, в том числе расходные материалы к инструментам, машинам и механизмам; стоимость материалов (если их предоставляет субподрядчик); оформление необходимой исполнительной (технической), разрешительной документации; транспортные расходы, погрузку, разгрузку и доставку материалов до места производства работ; очистку места производства работ строительной площадки от строительного мусора с выносом и вывозом за пределы строительной площадки или территории по производству работ; выполнение комплекса сопутствующих работ, а также всех, необходимых для выполнения субподрядчиком своих обязательств по настоящему договору, подготовительных и непредвиденных работ; устранение выявленных при сдаче выполненных работ и/или в период гарантийного срока дефектов и недостатков; уплату всех налогов, сборов, относящиеся к деятельности субподрядчика по выполнению условий настоящего договора, а также таможенные пошлины и другие сборы, связанные с доставкой на объект материалов и оборудования субподрядчика); исполнение иных обязанностей субподрядчика, изложенных в настоящем договоре, а также вознаграждение субподрядчика.
Стороны в процессе исполнения обязательств по договору заключили дополнительные соглашения на выполнение дополнительных работ, а именно дополнительное соглашение от 15 сентября 2023 г. N 4, дополнительное соглашение от 11 октября 2023 г. N 5, дополнительное соглашение от 11 декабря 2023 г. N 6, в связи с чем в перечень, объемы, сроки и стоимость работ по договору от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023 внесены соответствующие изменения.
В соответствии со спецификацией от 9 июня 2023 г. N 1 (приложение N 5 к договору) субподрядчик обязуется выполнить следующие строительно-монтажные работы, согласно техническому заданию и смете, на строительном объекте: Гостиничный комплекс с апартаментами, расположенный по адресу: г. Москва, ВАО, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, Окружной проезд, вл. 10Б, на земельном участке с кадастровым номером: 77:03:0003019:66 по заделыванию технологических отверстий мин.ватой в с/у (1 этаж), в апартаментах (24 этаж), замоноличиванию технологических отверстий цементно-песчаной смесью на лестницах (1-23 этажи) на общую стоимость 123 450 руб. в срок до 16 июня 2023 г.
В соответствии со спецификацией от 10 июля 2023 г. N 2 (приложение N 5.1 к договору) субподрядчик обязуется выполнить следующие строительно-монтажные работы, согласно техническому заданию и смете, на строительном объекте: Гостиничный комплекс с апартаментами, расположенный по адресу: г. Москва, ВАО, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, Окружной проезд, вл. 10Б, на земельном участке с кадастровым номером: 77:03:0003019:66 по заделыванию технологических отверстий мин.ватой в МОП (ниши электрощитов) на 2-24 этажах, устройству гидроизоляции стилобата на автопарковке на общую стоимость 1 878 015 руб. в срок до 28 июля 2023 г.
В соответствии со спецификацией от 15 сентября 2023 г. N 3 (приложение N 5.2 к договору) субподрядчик обязуется выполнить следующие строительно-монтажные работы, согласно техническому заданию и смете, на строительном объекте: Гостиничный комплекс с апартаментами, расположенный по адресу: 13 А72-5838/2024 г. Москва, ВАО, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, Окружной проезд, вл. 10Б, на земельном участке с кадастровым номером: 77:03:0003019:66 по замоноличиванию отверстий ввода в здание и заполнение межтрубного пространства, устройство гидроизоляции в 2 слоя (кровля ЛЛУ), установка желобов (кровля ЛЛУ) на общую стоимость 259 500 руб. в срок до 25 сентября 2023 г.
В соответствии со спецификацией от 11 октября 2023 г. N 4 (приложение N 5.3 к договору) субподрядчик обязуется выполнить следующие строительно-монтажные работы, согласно техническому заданию и смете, на строительном объекте: Гостиничный комплекс с апартаментами, расположенный по адресу: г. Москва, ВАО, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, Окружной проезд, вл. 10Б, на земельном участке с кадастровым номером: 77:03:0003019:66 по восстановлению существующих наружных сетей дренажной канализации и теплосети на общую стоимость 189 100 руб. в срок до 29 октября 2023 г.
В соответствии со спецификацией от 11 ноября 2023 г. N 5 (приложение N 5.4 к договору) субподрядчик обязуется выполнить следующие строительно-монтажные работы, согласно техническому заданию и смете, на строительном объекте: Гостиничный комплекс с апартаментами, расположенный по адресу: г. Москва, ВАО, внутригородское муниципальное образование Соколиная Гора, Окружной проезд, вл. 10Б, на земельном участке с кадастровым номером: 77:03:0003019:66 по разработке грунта в отвал экскаватором, устройству оклеенной гидроизоляции в 2 слоя, сборке и монтажу лестницы З.П1-1 на общую стоимость 1 153 900 руб. в срок до 25 декабря 2023 г.
Стороны согласовали, что выполненные работы по договору субподряда от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023 принимаются генеральным подрядчиком в соответствии с утвержденными сметами и подтверждаются субподрядчиком исполнительной документацией, актами о выполненных работах (форма КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
27 июля 2023 г. стороны подписали акт выполненных работ (экструдированный пенополистерол с проклейкой отработкой швов, огрунтовка праймером битумным, гидроизоляция, укладка профилированной мембраны, укладка слоя из гравийного щебня, укладка геотекстил) на сумму 555 665 руб.
30 августа 2023 г. стороны подписали акт выполненных работ (экструдированный пенополистерол с проклейкой отработкой швов, огрунтовка праймером битумным, гидроизоляция, укладка профилированной мембраны, укладка слоя из гравийного щебня, разуклонка из керамзитбетона) на сумму 710 543,20 руб.
5 октября 2023 г. стороны подписали акт выполненных работ (экструдированный пенополистерол с проклейкой отработкой швов, огрунтовка праймером битумным, гидроизоляция, укладка профилированной мембраны, укладка слоя из гравийного щебня) на сумму 59 557,50 руб.
5 октября 2023 г. стороны подписали акт выполненных работ (замоноличивание технологических отверстий цементно-песчаной смесью на лестницах) на сумму 55 200 руб.
16 ноября 2023 г. стороны подписали акт выполненных работ (экструдированный пенополистерол с проклейкой отработкой швов, огрунтовка праймером битумным, гидроизоляция, укладка профилированной мембраны, укладка слоя из гравийного щебня) на сумму 131 520 руб.
16 ноября 2023 г. стороны подписали акт выполненных работ (экструдированный пенополистерол с проклейкой отработкой швов, огрунтовка праймером битумным, гидроизоляция, укладка профилированной мембраны) на сумму 54 421,15 руб.
16 ноября 2023 г. стороны подписали акт выполненных работ (замоноличивание отверстий ввода в здание и заполнение межтрубного пространства) на сумму 48 000 руб.
Итого, по договору субподряда от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023 стороны подписали акты выполненных работ на общую сумму 1 614 906,85 руб.
Принятые по договору субподряда от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023 работы оплачены ООО "СК "Новая жизнь", в платежных поручениях указана оплата по указанному договору субподряда.
В соответствии с пунктом 5.1.4 договора от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023 сумма гарантийного удержания выплачивается субподрядчику только, если в течение указанного срока не выявлено недостатков работ, произведенных субподрядчиком, а также предоставленных им материалов, генеральный подрядчик не понес убытков, в связи с некачественным выполнением работ субподрядчиком, выявленные недостатки работ, произведенных субподрядчиком, предоставленных им материалов, качественно и своевременно устранены субподрядчиком и/или затраты по их устранению силами третьих лиц добровольно возмещены субподрядчиком.
Размер гарантийного удержания, предусмотренного пунктом 5.1.4 договора от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023, составил 80 745,34 руб.
Обязательства генерального подрядчика по оплате гарантийного удержания не наступили.
В рамках исполнения договора субподряда от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023, ООО "СК "Новая жизнь" передало ИП Фоминой А.П. строительные материалы на общую сумму 1 506 201,62 руб., что подтверждено представленными в материалы дела накладными по форме М-15 со следующими номенклатурными номерами: БП-00031380, БП-00025917, БП-00031383, БП-00028674, БП-00027728, БП-00026106, БП-00026106, БП-00028899, БП-00026040, БП-00033312, БП-00017245, БП-00017284, БП-00028455, БП-00014644, БП-00017203, БП-00017833, БП-00033156, БП-00013793, БП-00033718, БП-00026266, БП-00022668, БП-00022669, БП-00025506.
В соответствии с представленными в материалы дела отчетами в рамках исполнения договора субподряда от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023 ИП Фоминой А.П. использованы материалы на общую сумму 963 044,63 руб.
Как указало общество, предприниматель не представил отчет за использование строительных материалов на сумму 543 156,99 руб.
21 августа 2023 г. ООО "СК "Новая жизнь" направило в адрес ИП Фоминой А.П. претензию N 982 с требованием выполнить работы по договору от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023 и от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023 в срок до 25 августа 2023 г.
8 февраля 2024 г. ООО "СК "Новая жизнь" направило в адрес ИП Фоминой А.П. повторное письмо о ненадлежащем исполнении договорных обязательств с требованием предоставить исполнительную документацию по выполненным работам, а также произвести оплату штрафа и возврат неиспользованных материалов, либо предоставить отчеты об их использовании.
27 февраля 2024 г. ООО "СК "Новая жизнь" направило в адрес ИП Фоминой А.П. письмо с приглашением явиться на строительную площадку для сдачи места производства работ, неиспользованных материалов и исполнительной документации 28 февраля 2024 г. к 12.00.
В соответствии с пунктом 9 договора от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023 генеральный подрядчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора независимо от мотивов, договор считается расторгнутым с даты направления уведомления о расторжении, при этом генеральный подрядчик оплачивает фактически выполненный объем работ, никакие убытки, причиненные прекращением договора, в этом случае генеральный подрядчик не возмещает.
Как указало общество, в установленный срок работы по договору от 28 марта 2023 N ДСО-41/2023 не выполнены, ООО "СК "Новая жизнь" направило адрес ИП Фоминой А.П. 8 февраля 2024 г. уведомление об отказе от договора субподряда от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023 в части неисполненных обязательств с требованием о возврате строительной площадки, передачи исполнительной документации на выполненные работ, возврате неиспользованных материалов, а также оплате штрафа за нарушение условий договора.
В соответствии с пунктом 18.1 договора от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023 генеральный подрядчик может в любое время до сдачи ему результат работы отказаться от исполнения договора независимо от мотивов (причин).
В соответствии с пунктом 18.2 договора от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023 генеральный подрядчик имеет право отказаться от исполнения договора в следующих случаях: нарушение срока выполнения промежуточного этапа работ более чем на 5 дней, нарушение срока окончания выполнения работ, установленного пунктом 6.1 договора, по иным причинам, которые могут препятствовать своевременному исполнению субподрядчиком обязательств по договору.
В установленный срок работы по договору от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023 также не были выполнены, ООО "СК "Новая жизнь" направило в адрес ИП Фоминой А.П. 8 февраля 2024 уведомление об отказе от договора субподряда от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023 в части неисполненных обязательств с требованием о возврате строительной площадки, передачи исполнительной документации на выполненные работ, возврате неиспользованных материалов, а также оплате штрафа за нарушение условий договора.
В соответствии с пунктом 8 договора субподряда от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023 в случае нарушения сроков окончания выполнения работ по вине субподрядчика, субподрядчик уплачивает генеральному подрядчику штраф в размере 15% от цены договора.
В случае нарушения сроков устранения недостатков, указанных генеральным подрядчиком в акте о недостатках, или иных сроков, установленных договором, субподрядчик уплачивает генеральному подрядчику неустойку в размере 1% от цены договора за каждый день просрочки.
В связи с тем, что ИП Фоминой А.П. работы по договору субподряда от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023 выполнены не в полном объеме и с нарушением установленных сроков, неиспользованные материалы не были возвращены, ООО СЗ "Новая Жизнь" начислило предпринимателю штраф за неисполнение обязательств по договору от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023 в размере 330 937,90 руб., а также стоимость неиспользованных материалов в размере 183 279,06 руб.
В соответствии с пунктом 12.4 договора субподряда от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023 неустойка за нарушение субподрядчиком условий договора составляет в случае нарушения срока выполнения работ (начального, промежуточного, окончательного) субподрядчик уплачивает генеральному подрядчику штраф в размере 30% (тридцать процентов) от цены договора и пени в размере 1% от цены договора за каждый день просрочки по выбору генерального подрядчика.
Так как ИП Фоминой А.П. работы по договору субподряда от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023 выполнены не в полном объеме и с нарушением установленных сроков, неиспользованные материалы не были возвращены, ООО СЗ "Новая Жизнь" начислило предпринимателю штраф за неисполнение обязательств по договору от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023 в размере 1 081 189,50 руб., а также стоимость неиспользованных материалов в размере 183 279,06 руб.
Согласно расчету ООО "СК "Новая жизнь", из сумм, подлежащих оплате в рамках договоров был удержан в одностороннем порядке штраф в общем размере 160 000 руб. за нарушение условий договора в соответствии с пунктом 12.4 договора N ДСО-65/2023 и пункта 8 договора от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023, о чем предприниматель уведомлен претензией от 19 октября 2023 г. N 1321, от 4 декабря 2023 г. N 1555, от 4 декабря 2023 г. N 1556.
Поскольку ИП Фомина А.П. ответ на претензию не представила, штраф за неисполнение обязательств по договорам, а также стоимость неиспользованных материалов не оплатила, ООО "СК "Новая жизнь" обратилось в суд с настоящим иском.
Возражая против исковых требований общества, ИП Фомина А.П. оспаривала факт подписания соответствующих договоров и во встречном исковом заявлении предъявила требования о признании договоров субподряда с приложениями и дополнительными соглашениями ничтожными и обязательства по ним прекращенными.
Согласно позиции предпринимателя, указанные договоры заключены для выполнения ООО "Русский строительный трест" дополнительных работ и получения им денежных средств за выполненные работы по договору субподряда от 13 марта 2023 г. N ДСО-34/2023, заключенному между ООО "Русский строительный трест" и ООО "СК "Новая жизнь".
Генеральным директором ООО "Русский строительный трест" является муж ИП Фоминой А.П. Фомин Алексей Николаевич.
Отрицая факт подписания договора от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023 и от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023, ИП Фомина А.П. пояснила, что спорные договоры и акты выполненных работ были подписаны Фоминым Алексеем Николаевичем и фактически являются дополнением к договору субподряда от 13 марта 2023 г. N ДСО-34/2023, а произведенные обществом оплаты были произведены им для последующей оплаты выполненных ООО "Русский строительный трест" работ.
ИП Фомина А.П. в возражениях ссылалась на то, что после сдачи строительной площадки ООО "СК "Новая жизнь" ограничило доступ к ней.
ИП Фомина А.П. обратилась со встречным исковым заявлением, в котором ссылалась на выполнение работ по договору от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023 и от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023 в полном объеме, а также просила взыскать убытки в виде задолженности за выполненные по договорам работы.
Ссылаясь на неподписание спорных договоров, предприниматель просила признать договор от 28 марта 2023 г. N ДСО-41/2023 и договор от 9 июня 2023 г. N ДСО-65/2023 недействительными сделками.
Суды первой и апелляционной инстанций, с выводами которых согласился суд округа, исследовав и оценив по правилам статей 9, 65, 68, 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь статьями 15, 166, 168, 393, 432, 702, 708, 711, 720, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ о заключении и толковании договора", правовой позицией, изложенной в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 5 мая 1997 г. N 14 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров", информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 г. N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", удовлетворили первоначальный иск и отказали в удовлетворении встречного иска.
При этом, признавая обоснованными требования общества в части взыскания штрафа, суды исходили из подтвержденного материалами дела факта нарушения предпринимателем сроков исполнения обязательств по спорным договорам.
Установив факт передачи предпринимателю строительных материалов по договорам, приняв во внимание представленные в материалы дела отчеты о их расходовании, отметив, что предпринимателем не представлено доказательств того, что спорные строительные материалы на сумму 726 436,05 руб. были использованы при выполнении работ и отражены в актах о приемке выполненных работ, или были переданы обществу после расторжения договоров, удовлетворили требования общества в части взыскания неосновательного обогащения.
Констатировав факт заключения и исполнения сторонами спорных договоров, а также, что само по себе наличие актов, подписанных ИП Фоминой А.П. в одностороннем порядке в отсутствие доказательств надлежащей сдачи работ и полного объема оформленной в соответствии с требованиями договоров документации не может свидетельствовать о возникновении на стороне ООО СЗ "Новая жизнь" обязанности по приемке и оплате спорной суммы, отказали в удовлетворении встречного иска.
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 4 апреля 2025 г. заявителю предоставлена отсрочка по уплате государственной пошлины при подаче кассационной жалобы до окончания кассационного производства.
Поскольку производство по рассмотрению кассационной жалобы завершено, государственная пошлина с учетом положений статей 333.21, 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации и статей 102, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит взысканию с заявителя в доход федерального бюджета.
Доводы кассационной жалобы не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и в силу статьи 291.6 АПК РФ не являются основанием для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.
С учетом изложенного и руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
определил:
отказать в передаче кассационной жалобы индивидуального предпринимателя Фоминой Ангелины Петровны для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Взыскать с индивидуального предпринимателя Фоминой Ангелины Петровны в доход федерального бюджета 30 000 (тридцать тысяч) рублей государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.
Поручить Арбитражному суду Ульяновской области выдать исполнительный лист на взыскание государственной пошлины.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации
Н.С.ЧУЧУНОВА