ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 27 мая 2021 г. N 305-ЭС21-8233
Судья Верховного Суда Российской Федерации Р.А. Хатыпова, изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ДжетАэроКонцепт" (далее - общество "ДжетАэроКонцепт") на решение Арбитражного суда города Москвы от 18.03.2020, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2020 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.02.2021 по делу N А40-223765/2019 по иску общества "ДжетАэроКонцепт" к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ПСФ "КРОСТ" (далее - общество СЗ "ПСФ "КРОСТ") о взыскании неустойки,
установил:
решением суда первой инстанции от 18.03.2020, оставленным без изменения постановлениями апелляционного суда от 31.08.2020 и суда округа от 16.02.2021, в удовлетворении иска отказано.
В кассационной жалобе заявитель ссылается на неправильное применение судами норм права.
Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) по результатам изучения кассационной жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы не подтверждают существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, а также если указанные доводы не находят подтверждения в материалах дела.
Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, судья Верховного Суда Российской Федерации сделал вывод об отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи 291.6 АПК РФ, по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Как следует из судебных актов, иск общества "ДжетАэроКонцепт" (заказчик) мотивирован нарушением обществом СЗ "ПСФ "КРОСТ" (генподрядчик) сроков выполнения работ по договору от 06.08.2013 N 11649.
Исследовав фактические обстоятельства дела, суды установили выполнение генподрядчиком полного объема работ, принятых заказчиком; факт позднего получения заказчиком разрешения на ввод пускового комплекса объекта в эксплуатацию ввиду несвоевременного завершения им работ по благоустройству, строительству наружных сетей, дорог, обязанность по выполнению которых была возложена на него условиями договора; нарушение заказчиком сроков направления генподрядчику рабочей документации; отсутствие сведений о начальном сроке возобновления работ после консервации объекта и условий об ответственности генподрядчика за нарушение сроков выполнения работ по гарантийным обязательствам.
При названных обстоятельствах, руководствуясь статьями 309, 310, 330, 431, 702, 708, 740, 743, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу о недоказанности вины генподрядчика в нарушении сроков выполнения работ и об отсутствии оснований для применения к нему мер ответственности, отказав во взыскании неустойки.
Из содержания судебных актов следует, что суды всесторонне исследовали доказательства по делу, установили необходимые для разрешения спора обстоятельства, дали надлежащую правовую оценку доводам заявителя.
Изложенные в кассационной жалобе доводы не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и в силу статьи 291.6 АПК РФ не являются основанием для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 291.6 и 291.8 АПК РФ, судья Верховного Суда Российской Федерации
определил:
отказать обществу с ограниченной ответственностью "ДжетАэроКонцепт" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации
Р.А.ХАТЫПОВА