ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 12 апреля 2019 г. N 308-ЭС19-3816
Судья Верховного Суда Российской Федерации Попов В.В., изучив кассационную жалобу Департамента строительства Краснодарского края (далее - департамент) на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 06.04.2018 по делу N А32-16454/2017, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2018 и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.01.2019 по тому же делу,
установил:
общество с ограниченной ответственностью "Альфа" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к Государственному казенному учреждению "Главное управление строительства Краснодарского края" (далее - учреждение) и Департаменту строительства Краснодарского края (далее - департамент) о взыскании 5 486 403, 31 руб. задолженности по государственному контракту от 24.08.2016 N 63916001148-ЭА, 109 728, 07 руб. штрафа, 60 000 руб. убытков, 603 716, 72 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 703 265, 47 руб. законной неустойки, 568 675 руб. упущенной выгоды, а также расходов по оплате государственной пошлины (с учетом изменения заявленных требований на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее - АПК РФ).
Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 06.04.2018, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2018 и постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.01.2019, исковые требования удовлетворены частично: с субъекта Российской Федерации - Краснодарский край в лице департамента за счет средств казны Краснодарского края в пользу общества взыскано 5 486 403, 31 руб. задолженности, 60 000 руб. убытков, а также 534 924, 32 руб. неустойки; в удовлетворении остальной части требований, в том числе в удовлетворении требований к учреждению, отказано; распределены судебные расходы.
Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, департамент обратился с кассационной жалобой в Верховный суд Российской Федерации, ссылаясь на нарушения судами норм материального права, на неполное выяснение судами обстоятельств, имеющих значение для дела.
Изучив изложенные в жалобе доводы и принятые по делу судебные акты, судья Верховного Суда Российской Федерации пришел к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 1 части 7 статьи 291.6 АПК РФ, по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Принимая оспариваемые заявителем судебные акты, суды руководствовались нормами главы 7 АПК РФ, положениями статей 15, 309, 310, 393, 514, 525 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и исходили из доказанности истцом факта ненадлежащего исполнения ответчиком обязательства по оплате поставленного товара, а также непринятия товара в установленные договором сроки, что повлекло за собой возникновение у общества убытков, связанных с его хранением.
Установив, что окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение (пункт 11.1 контракта), суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о наличии правовых оснований для возложения на ответчика ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства, признав верным расчет предъявленный к взысканию неустойки.
Выводы судов в данной части поддержал суд округа.
Доводы, изложенные заявителем в кассационной жалобе, были предметом исследования судов и отклонены ими с учетом обстоятельств данного дела.
Переоценка установленных судами обстоятельств дела и имеющихся в деле доказательств не входит в полномочия Верховного Суда Российской Федерации при кассационном производстве.
Руководствуясь статьями 291.6 и 291.8 АПК РФ, судья
определил:
в передаче кассационной жалобы Департамента строительства Краснодарского края для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказать.
Судья
Верховного Суда Российской Федерации
В.В.ПОПОВ