ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 30 июля 2010 г. N 1421
О ПРИМЕНЕНИИ ОБРАЗЦОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ)
В целях совершенствования организации договорно-правовой работы в таможенных органах Российской Федерации приказываю:
1. Таможенным органам Российской Федерации при составлении и заключении государственных контрактов (договоров) (за исключением случаев заключения государственных контрактов по результатам открытых аукционов в электронной форме) использовать:
1) образец государственного контракта (договора) на поставку товаров (приложение N 1);
2) образец государственного контракта (договора) на выполнение работ (приложение N 2);
3) образец государственного контракта (договора) на оказание услуг (приложение N 3);
4) образец государственного контракта (договора) аренды (приложение N 4);
5) образец государственного контракта (договора) комиссии (приложение N 5);
6) образец государственного контракта на оказание услуг по хранению товаров (приложение N 6);
7) образец договора безвозмездного пользования (приложение N 7);
8) образец договора поручительства (приложение N 8).
2. Признать утратившими силу Приказы ГТК России от 28 июня 2004 г. N 741 "О применении образцов договоров" и ФТС России от 30 января 2008 г. N 62 "О внесении изменений в Приказ ГТК России от 28 июня 2004 г. N 741".
3. Признать недействующими письма ГТК России от 6 мая 2004 г. N 01-06/16539 "О направлении методических рекомендаций", от 23 июля 2004 г. N 01-06/27000 "О внесении изменений в методические рекомендации, направленные письмом ГТК России от 06.05.2004 N 01-06/16539" и ФТС России от 31 мая 2007 г. N 01-06/20386 "О применении образцов договоров", от 26 сентября 2005 г. N 03-248/33340 "О форме договора возмездного оказания услуг независимым экспертом таможенному органу", от 27 декабря 2005 г. N 15-14/46336 "О некоторых разъяснениях по оформлению с 1 января 2006 года государственного контракта на поставку товаров, работ, услуг для нужд таможенных органов", от 18 июля 2008 г. N 04-21/28960 "О соблюдении требований таможенного законодательства".
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на статс-секретаря - заместителя руководителя ФТС России К.Л. Чайку.
Врио руководителя
генерал-полковник
таможенной службы
В.М.МАЛИНИН
Приложение N 1
к Приказу ФТС России
от 30 июля 2010 г. N 1421
ОБРАЗЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ N ________ ________________________________________________________ "__" ___ 20__ г. (место заключения государственного контракта (договора)) _____________________________________ от имени Российской Федерации в целях (наименование таможенного органа) обеспечения государственных нужд, именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________________, действующего(ей) на основании (должность, фамилия, имя, отчество) __________________________________, с одной стороны, и ____________________ (приказа, положения, доверенности) (полное __________________________________________________________________________, (сокращенное) наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица) именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего(ей) на основании __________________________, с другой стороны, (наименование документа) в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании ____________________________ ______________________________________________________, заключили настоящий (основания для заключения государственного контракта (договора)) государственный контракт (договор) на следующих условиях. 1. Предмет государственного контракта (договора) на поставку товаров В соответствии с настоящим государственным контрактом (договором) Поставщик обязуется поставить Заказчику ___________________________________ (наименование продукции) (далее - продукция) в соответствии со Спецификацией на поставку продукции (приложение N 1 к настоящему государственному контракту (договору)), а Заказчик обязуется принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего государственного контракта (договора). 2. Цена государственного контракта (договора) и порядок расчетов 2.1. Цена настоящего государственного контракта (договора) составляет ______________________________________________________________, в том числе (сумма цифрами и прописью) НДС ___% _____________________________________, в соответствии с Протоколом (указывается ставка (в процентах), сумма цифрами и прописью либо основание освобождения Поставщика от уплаты НДС) цены продукции (приложение N 2 к настоящему государственному контракту (договору)). 2.2. Продукция оплачивается Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств. 2.3. Оплата по настоящему государственному контракту (договору) осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: < 1 > 2.3.1. Авансовый платеж в размере __% от цены настоящего государственного контракта (договора) составляет _________________________, (сумма цифрами и прописью) в том числе НДС __% (если Поставщик является плательщиком НДС), осуществляется в течение _______________ рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего государственного контракта (договора). < 2 > 2.3.2. Последующая оплата в сумме _______________, в том числе НДС __%, (сумма цифрами и прописью) (если Поставщик является плательщиком НДС) осуществляется после поставки продукции в счет авансового платежа за фактически поставленную продукцию на основании ______________________________________________________________ (указываются документы, подтверждающие фактическую поставку: __________________________________________________________________________, акт сдачи-приемки, товарная накладная, прочие) подписанных Сторонами. Перечисление денежных средств осуществляется в течение ______________ рабочих дней со дня получения указанных документов Заказчиком. 2.4. Цена настоящего государственного контракта (договора) формируется с учетом _________________________________________________________________, (наименование расходов, налогов и других обязательных платежей) включаемых в цену продукции. 2.5. Цена настоящего государственного контракта (договора) не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 3. Обеспечение исполнения государственного контракта < 3 > Поставщик предоставляет Заказчику оформленное надлежащим образом обеспечение исполнения государственного контракта (указываются вид и реквизиты обеспечения). 4. Условия и срок поставки < 4 > 4.1. Поставка продукции производится Поставщиком в соответствии со Спецификацией на поставку продукции (приложение N 2 к настоящему государственному контракту (договору)) в срок _____________________________ __________________________________________________________________________. (указывается срок, определенный периодом или календарной датой) 4.2. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. 5. Обязательства Сторон < 5 > 5.1. Поставщик обязуется: 5.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего государственного контракта (договора). 5.1.2. Известить в письменной форме Заказчика (грузополучателя) о готовности продукции к отгрузке не позднее чем за ___ дней до дня отгрузки. 5.1.3. Обеспечить соответствие поставляемой продукции техническим требованиям и техническим условиям изготовителя при ее эксплуатации и хранении в течение срока, оговоренного в сопроводительной документации на продукцию, и нести все расходы по замене или ремонту дефектной продукции, выявленной Заказчиком в течение срока действия гарантийных обязательств, если дефект не обусловлен условиями хранения или неправильной эксплуатацией. 5.1.4. Обеспечить гарантийное обслуживание поставляемой продукции в соответствии с гарантийными обязательствами. 5.1.5. Передать Заказчику в течение 3 рабочих дней со дня поставки продукции счета-фактуры, товарные накладные и (или) акты сдачи-приемки, оформленные надлежащим образом. 5.2. Заказчик обязуется: 5.2.1. Принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего государственного контракта (договора). 5.2.2. Направить Поставщику в течение ______ дней после получения извещения Поставщика о готовности продукции к отгрузке, но не позднее _____ дней до наступления периода поставки, отгрузочную разнарядку. < 6 > 5.3. Обязательства Сторон считаются выполненными со дня подписания Сторонами акта об исполнении государственного контракта (договора). < 7 > 6. Порядок приемки продукции < 8 > 6.1. Приемка продукции по количеству и качеству (комплектности) < 9 > осуществляется в полном соответствии с ____________________________________ (технические условия и другие __________________________________________________________________________. документы, утвержденные и согласованные в установленном порядке, их реквизиты) С каждым комплектом продукции Заказчику (грузополучателю) передаются ___________________________________________________________________________ (товарные накладные, паспорт на продукцию, гарантийный талон, техническая и ___________________________________________________________________________ эксплуатационная документация на русском языке, копии соответствующих __________________________________________________________________________. сертификатов на поставляемую продукцию) 6.2. Датой поставки продукции считается день подписания Сторонами ___________________________________________________________________________ (указываются документы, подтверждающие фактическую поставку продукции: __________________________________________________________________________. акт сдачи-приемки, товарная накладная, прочие) Некачественная и (или) некомплектная продукция считается непоставленной. 7. Ответственность Сторон 7.1. Поставщик при нарушении срока поставки продукции уплачивает Заказчику пени в размере ________ действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены не поставленной в срок (недопоставленной) продукции, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки. 7.2. Заказчик при нарушении сроков оплаты поставленной продукции уплачивает Поставщику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не перечисленной в срок суммы, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока платежа. 7.3. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом (договором) < 9.1 > . 7.4. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту (договору). 7.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российском Федерации. < 10 > 8. Действие обстоятельств непреодолимой силы 8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему государственному контракту (договору), обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов. 8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 8.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему государственному контракту (договору) вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств. 9. Порядок разрешения споров 9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего государственного контракта (договора), будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий. 9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий государственного контракта (договора). В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения государственного контракта (договора) или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. 9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать ___ календарных дней со дня их получения, если настоящим государственным контрактом (договором) не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа. 9.4. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. 10. Порядок изменения и расторжения государственного контракта (договора) 10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему государственному контракту (договору) имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами. 10.2. Досрочное расторжение настоящего государственного контракта (договора) может иметь место по соглашению Сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 10.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий государственный контракт (договор), должна направить письменное уведомление о своем намерении другой Стороне не позднее чем за ___ дней до предполагаемого дня его расторжения. 11. Прочие условия < 11 > 11.1. Настоящий государственный контракт (договор) вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ____________ (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по государственному контракту (договору), что не освобождает Поставщика от исполнения гарантийных обязательств). 11.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение ___________ дней письменно известить об этом другую Сторону. 11.3. Настоящий государственный контракт (договор) составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 11.4. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (договора) являются следующие приложения: < 12 > 11.4.1. Приложение N 1. Спецификация на поставку продукции на ____ листах < 12.1 > . 11.4.2. Приложение N 2. Протокол цены продукции на ___ листах. 11.4.3. Приложение N 3. Гарантийные обязательства < 13 > на _____ листах. 11.5. Вопросы, не урегулированные настоящим государственным контрактом (договором), разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 12. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон < 14 > ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК ____________________________________ ____________________________________ (юридический и фактический адреса, (юридический и фактический адреса, ____________________________________ ____________________________________ банковские реквизиты, ИНН) банковские реквизиты, ИНН) ____________________________________ ____________________________________ (должность) (должность) ____________________________________ ____________________________________ (подпись, инициалы, фамилия) (подпись, инициалы, фамилия) М.П. М.П.< 1 > Оплата продукции может осуществляться без авансового платежа за фактически поставленную продукцию.
При заключении государственных контрактов (договоров) на поставку товаров на текущий финансовый год и плановый период в разделе 2 указываются объемы бюджетных обязательств по государственному контракту (договору), принятых на текущий финансовый год и на каждый год планового периода, в денежном выражении или в денежном выражении и процентах от цены государственного контракта (договора).
< 2 > Основанием для авансового платежа может быть иной документ, предусмотренный государственным контрактом (договором).
< 3 > Данный раздел включается в государственный контракт в случае, если в документации о размещении заказа было установлено требование о необходимости обеспечения исполнения государственного контракта.
< 4 > В зависимости от предмета государственного контракта (договора) в настоящем разделе должны быть указаны условия поставки, в том числе требования Заказчика к таре, упаковке, маркировке продукции и соответствию ее определенным ГОСТам или техническим условиям и т.д.
< 5 > Обязательства сторон при необходимости уточняются в зависимости от предмета государственного контракта (договора).
< 6 > Отгрузочная разнарядка применяется, если отгрузка продукции будет произведена нескольким грузополучателям. Отгрузочная разнарядка может быть оформлена в виде приложения к государственному контракту (договору).
< 7 > Решение о необходимости составления акта об исполнении государственного контракта (договора) и включении соответствующих условий в государственный контракт (договор) принимается Заказчиком самостоятельно.
Подписание Сторонами акта об исполнении государственного контракта (договора) не освобождает Поставщика от исполнения гарантийных обязательств.
< 8 > Порядок приемки продукции уточняется в зависимости от предмета государственного контракта (договора).
< 9 > При изложении в государственных контрактах (договорах) порядка приемки продукции по количеству и качеству заказчиками могут применяться положения Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. N П-6, и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7.
< 9.1 > Случаи привлечения Поставщика к ответственности и ее размеры определяются Заказчиком самостоятельно.
< 10 > Стороны вправе предусмотреть такие случаи в государственном контракте (договоре).
< 11 > При необходимости и в зависимости от вида поставляемой продукции в настоящем разделе могут быть указаны другие условия государственного контракта (договора).
< 12 > При необходимости Сторонами могут быть оформлены иные приложения к государственному контракту (договору), являющиеся его неотъемлемой частью.
< 12.1 > В Спецификации на поставку продукции указывается код продукции по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг.
< 13 > Гарантийные обязательства могут быть изложены в разделе 5 государственного контракта (договора) без оформления приложения к государственному контракту (договору).
< 14 > Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с остальным текстом.
Приложение N 2
к Приказу ФТС России
от 30 июля 2010 г. N 1421
ОБРАЗЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ N _____ ________________________________________________________ "__" ___ 20__ г. (место заключения государственного контракта (договора)) _________________________ от имени Российской Федерации в целях обеспечения (наименование таможенного органа) государственных нужд, именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________________, действующего(ей) на основании (должность, фамилия, имя, отчество) __________________________________, с одной стороны, и ____________________ (приказа, положения, доверенности) (полное __________________________________________________________________________, (сокращенное) наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица) именуем____ в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего(ей) на основании __________________________, с другой стороны, (наименование документа) в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании ____________________________ ______________________________________________________, заключили настоящий (основания для заключения государственного контракта (договора)) государственный контракт (договор) на следующих условиях. 1. Предмет государственного контракта (договора) на выполнение работ 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы в соответствии с техническим заданием (приложение N 1 к государственному контракту (договору)): ___________________________________ (далее - работы) (указывается полное наименование работ) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 1.2. Работы выполняются в полном соответствии с _______________________ __________________________________________________________________________. (технические условия и другие документы, утвержденные или согласованные в установленном порядке, их реквизиты) Срок выполнения работ: ________________________________________________ (указываются начальный и конечный сроки __________________________________________________________________________. выполнения работ, в случае поэтапного выполнения работ указываются также сроки выполнения этапов работ) 2. Цена государственного контракта (договора) и порядок расчетов 2.1. Цена настоящего государственного контракта (договора) составляет ______________________________________________________________, в том числе (сумма цифрами и прописью) НДС ___% _________________________________________________________________. (указывается ставка (в процентах), сумма цифрами и прописью либо основание освобождения Подрядчика от уплаты НДС) 2.2. Работы оплачиваются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств. 2.3. Оплата по настоящему государственному контракту (договору) осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: 2.3.1. Авансовый платеж в размере ___% от цены настоящего государственного контракта (договора) составляет _________________________, (сумма цифрами и прописью) в том числе НДС ___% (если Подрядчик является плательщиком НДС), осуществляется в течение _________ рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего государственного контракта (договора). < 1 > 2.3.2. Последующая оплата в сумме ____________________________________, (сумма цифрами и прописью) в том числе НДС ___% (если Подрядчик является плательщиком НДС), осуществляется после выполнения работ (этапов работ) в счет авансового платежа за фактически выполненные работы (этапы работ) на основании счета и акта выполненных работ (акта сдачи-приемки выполненных работ по этапам, акта устранения недостатков), подписанного Заказчиком и Подрядчиком. Перечисление денежных средств осуществляется в течение ___________ рабочих дней со дня получения указанных документов Заказчиком. 2.4. Цена настоящего государственного контракта (договора) формируется с учетом _________________________________________________________________, (наименование расходов, налогов и других обязательных платежей) включаемых в цену работ. 2.5. Цена настоящего государственного контракта (договора) не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 3. Обеспечение исполнения государственного контракта < 2 > Подрядчик предоставляет Заказчику оформленное надлежащим образом обеспечение исполнения государственного контракта (указываются вид и реквизиты обеспечения). 4. Обязательства Сторон 4.1. Заказчик имеет право: 4.1.1. Проверять в любое время ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 4.1.2. Предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, и в случаях, если когда недостатки были выявлены по истечении срока, указанного в государственном контракте (договоре). 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ (приложение N 2 к государственному контракту (договору)), и сдать результаты работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего государственного контракта (договора). 4.2.2. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему государственному контракту (договору), и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ. 4.2.3. Устранить за свой счет недостатки результатов работ, выявленные Заказчиком при их приемке, в течение ___ дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика. 4.2.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, или иного используемого для исполнения государственного контракта (договора) имущества. 4.2.5. Передать по окончании работ их результаты и права на них Заказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результатов работ. 4.2.6. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работ на ___ месяцев со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ (акта сдачи-приемки выполненных работ) или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц. 4.2.7. При обнаружении в период гарантийного срока использования результатов работ недостатков, которые не позволят продолжить их нормальное использование, устранить недостатки за свой счет и продлить гарантийный срок на период устранения недостатков. 4.2.8. Возвратить по окончании работ неиспользованные материалы и имущество в том состоянии, в котором они были предоставлены Заказчиком для производства работ. 4.3. Заказчик обязан: 4.3.1. В течение ___ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ (этапа работ) осмотреть и принять результаты работ и немедленно уведомить Подрядчика при обнаружении недостатков результатов работ или отступлений от государственного контракта (договора), ухудшающих результаты работ. 4.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в сумме и в сроки, установленные настоящим государственным контрактом (договором). 4.4. Обязательства Сторон считаются выполненными со дня подписания Сторонами Акта об исполнении государственного контракта (договора) < 2.1 > . 5. Порядок сдачи и приемки результатов работ 5.1. Подрядчик в письменной форме извещает Заказчика о выполнении работ. 5.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ (актом сдачи-приемки выполненных работ по этапам, актом устранения недостатков), подписываемым Заказчиком и Подрядчиком, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. 5.3. Датой выполнения работ считается день подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ (акта сдачи-приемки выполненных работ по этапам, акта устранения недостатков). 6. Ответственность Сторон 6.1. Подрядчик при нарушении срока выполнения работ (этапа работ) уплачивает Заказчику пени в размере ______ действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены не выполненной в срок работы (этапа работ), включая НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС), за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока выполнения работ (этапа работ). 6.2. Заказчик при нарушении сроков оплаты выполненных работ уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не перечисленной в срок суммы, включая НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС), за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока платежа. 6.3. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом (договором) < 2.2 > . 6.4. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту (договору). 6.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. < 3 > 7. Действие обстоятельств непреодолимой силы 7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему государственному контракту (договору), обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов. 7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему государственному контракту (договору) вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств. 8. Порядок разрешения споров 8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего государственного контракта (договора), будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий. 8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий государственного контракта (договора). В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения государственного контракта (договора) или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. 8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать _____ дней со дня их получения, если настоящим государственным контрактом (договором) не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа. 8.4. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. 9. Порядок изменения и расторжения государственного контракта (договора) 9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему государственному контракту (договору) имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами. 9.2. Досрочное расторжение настоящего государственного контракта (договора) может иметь место по соглашению Сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий государственный контракт (договор), должна направить соответствующее письменное уведомление другой Стороне не позднее чем за ___ дней до предполагаемого дня его расторжения. 10. Прочие условия < 4 > 10.1. Настоящий государственный контракт (договор) вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до ______ (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по государственному контракту (договору), что не освобождает Подрядчика от исполнения гарантийных обязательств). 10.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение _________ дней письменно известить об этом другую Сторону. 10.3. Настоящий государственный контракт (договор) составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 10.4. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (договора) являются следующие приложения: < 5 > 10.4.1. Приложение N 1. Техническое задание на ___ листах. 10.4.2. Приложение N 2. Календарный план выполнения работ на ___ листах. 10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим государственным контрактом (договором), разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 11. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон < 6 > ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК ____________________________________ ____________________________________ (юридический и фактический адреса, (юридический и фактический адреса, ____________________________________ ____________________________________ банковские реквизиты, ИНН) банковские реквизиты, ИНН) ____________________________________ ____________________________________ (должность) (должность) ____________________________________ ____________________________________ (подпись, инициалы, фамилия) (подпись, инициалы, фамилия) М.П. М.П.< 1 > Основанием для авансового платежа может быть иной документ, предусмотренный государственным контрактом (договором).
При заключении государственных контрактов (договоров) на выполнение работ на текущий финансовый год и плановый период в разделе 2 указываются объемы бюджетных обязательств по государственному контракту (договору), принятых на текущий финансовый год и на каждый год планового периода, в денежном выражении или в денежном выражении и процентах от цены государственного контракта (договора).
< 2 > Данный раздел включается в государственный контракт в случае, если в документации о размещении заказа было установлено требование о необходимости обеспечения исполнения государственного контракта.
< 2.1 > Решение о необходимости составления акта об исполнении государственного контракта (договора) и включении соответствующих условий в государственный контракт (договор) принимается Заказчиком самостоятельно.
Подписание Сторонами акта об исполнении государственного контракта (договора) не освобождает Подрядчика от исполнения гарантийных обязательств.
< 2.2 > Случаи привлечения Подрядчика к ответственности и ее размеры определяются Заказчиком самостоятельно.
< 3 > Стороны вправе предусмотреть такие случаи в государственном контракте (договоре).
< 4 > В зависимости от вида работ и особенностей их выполнения в настоящем разделе могут быть указаны иные условия государственного контракта (договора).
< 5 > При необходимости могут быть оформлены иные приложения к государственному контракту (договору).
< 6 > Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с остальным текстом.
Приложение N 3
к Приказу ФТС России
от 30 июля 2010 г. N 1421
ОБРАЗЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ N ________ ________________________________________________________ "__" ___ 20__ г. (место заключения государственного контракта (договора)) _____________________________________ от имени Российской Федерации в целях (наименование таможенного органа) обеспечения государственных нужд, именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________________________, действующего на основании (должность, фамилия, имя, отчество) ___________________________________, с одной стороны, и ___________________ (приказа, положения, доверенности) (полное __________________________________________________________________________, (сокращенное) наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица) именуем__ в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании ______________________________, с другой стороны, (наименование документа) в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании ____________________________ ______________________________________________________, заключили настоящий (основания для заключения государственного контракта (договора)) государственный контракт (договор) на следующих условиях. 1. Предмет государственного контракта (договора) на оказание услуг 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги __________________________________________________ (далее - услуги), (перечислить услуги) а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 1.2. Срок оказания услуг: ____________________________________________. (указываются начальный и конечный сроки оказания услуг) 2. Цена государственного контракта (договора) и порядок расчетов 2.1. Цена настоящего государственного контракта (договора) составляет _____________________________________________________, в том числе НДС ___% (сумма цифрами и прописью) _________________________________________________________________________. (указывается ставка (в процентах), сумма цифрами и прописью либо основание освобождения Исполнителя от уплаты НДС) 2.2. Услуги оплачиваются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств. 2.3. Оплата по настоящему государственному контракту (договору) осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: 2.3.1. Авансовый платеж в размере __% от цены настоящего государственного контракта (договора) составляет: ________________________, (сумма цифрами и прописью) в том числе НДС ___% (если Исполнитель является плательщиком НДС), осуществляется в течение ________________ рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего государственного контракта (договора). < 1 > 2.3.2. Последующая оплата в сумме _______________, в том числе НДС __%, (сумма цифрами и прописью) (если Исполнитель является плательщиком НДС) осуществляется после оказания услуг в счет авансового платежа за фактически оказанные услуги на основании счета и акта об оказании услуг, подписанного Сторонами. Перечисление денежных средств осуществляется в течение _____________ рабочих дней со дня получения указанных документов Заказчиком. 2.4. Цена настоящего государственного контракта (договора) формируется с учетом _________________________________________________________________, (наименование расходов, налогов и других обязательных платежей) включаемых в цену услуг. 2.5. Цена настоящего государственного контракта (договора) не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 3. Обеспечение исполнения государственного контракта < 2 > Исполнитель предоставляет Заказчику оформленное надлежащим образом обеспечение исполнения государственного контракта (указываются вид и реквизиты обеспечения). 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Исполнитель обязан: 4.1.1. Оказать услуги надлежащего качества. 4.1.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего государственного контракта (договора). 4.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика в течение ___ дней все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг допущены отступления от условий государственного контракта (договора), ухудшившие качество услуг. 4.1.4. Оказать услуги лично. 4.1.5. Представить отчет об исполнении услуг и иные документы, необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств. 4.2. Заказчик обязан: 4.2.1. Оплатить услуги в соответствии с разделом 2 настоящего государственного контракта (договора). 4.3. Заказчик имеет право проверять в любое время ход и качество оказания Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность. 4.4. Обязательства Сторон считаются выполненными со дня подписания Акта об исполнении государственного контракта (договора) < 2.1 > . 5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 5.1. Исполнитель в письменной форме извещает Заказчика о завершении оказания услуг. 5.2. Сдача результатов услуг Исполнителем и их приемка Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом об оказании услуг, подписываемым Заказчиком и Исполнителем. 5.3. Датой оказания услуг считается дата подписания Заказчиком и Исполнителем акта об оказании услуг. 6. Ответственность Сторон 6.1. Исполнитель при нарушении срока оказания услуг уплачивает Заказчику пени в размере ______ действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены не оказанных в срок услуг, включая НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС), за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока оказания услуг. 6.2. Заказчик при нарушении сроков оплаты оказанных услуг уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не перечисленной в срок суммы, включая НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС), за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока платежа. 6.3. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом (договором) < 2.2 > . 6.4. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту (договору). 6.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. < 3 > 7. Порядок разрешения споров 7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего государственного контракта (договора), будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий. 7.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий государственного контракта (договора). В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения государственного контракта (договора) или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. 7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать ________ дней со дня их получения, если настоящим государственным контрактом (договором) не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа. 7.4. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. 8. Действие обстоятельств непреодолимой силы 8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему государственному контракту (договору), обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов. 8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 8.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему государственному контракту (договору) вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств. 9. Порядок изменения и расторжения государственного контракта (договора) 9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему государственному контракту (договору) имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами. 9.2. Досрочное расторжение настоящего государственного контракта (договора) может иметь место по соглашению Сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий государственный контракт (договор), должна направить письменное уведомление о своем намерении другой Стороне не позднее чем за ________ дней до предполагаемого дня его расторжения. 10. Прочие условия < 4 > 10.1. Настоящий государственный контракт (договор) вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до _________ (или до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по государственному контракту (договору), что не освобождает Исполнителя от исполнения гарантийных обязательств). 10.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение ____ дней письменно известить об этом другую Сторону. 10.3. Настоящий государственный контракт (договор) составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 10.4. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (договора) являются следующие приложения: ________________________________. 10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим государственным контрактом (договором), разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 11. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон < 5 > ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ ____________________________________ ____________________________________ (юридический и фактический адреса, (юридический и фактический адреса, ____________________________________ ____________________________________ банковские реквизиты, ИНН) банковские реквизиты, ИНН) ____________________________________ ____________________________________ (должность) (должность) ____________________________________ ____________________________________ (подпись, инициалы, фамилия) (подпись, инициалы, фамилия) М.П. М.П.< 1 > Основанием для авансового платежа может быть иной документ, предусмотренный государственным контрактом (договором).
При заключении государственных контрактов (договоров) на оказание услуг на текущий финансовый год и плановый период в разделе 2 указываются объемы бюджетных обязательств по государственному контракту (договору), принятых на текущий финансовый год и на каждый год планового периода, в денежном выражении или в денежном выражении и процентах от цены государственного контракта (договора).
< 2 > Данный раздел включается в государственный контракт (договор) в случае, если в документации о размещении заказа было установлено требование о необходимости обеспечения исполнения государственного контракта.
< 2.1 > Решение о необходимости составления акта об исполнении государственного контракта (договора) и включении соответствующих условий в государственный контракт (договор) принимается Заказчиком самостоятельно.
Подписание Сторонами акта об исполнении государственного контракта (договора) не освобождает Исполнителя от исполнения гарантийных обязательств.
< 2.2 > Случаи привлечения Исполнителя к ответственности и ее размеры определяются Заказчиком самостоятельно.
< 3 > Стороны вправе предусмотреть такие случаи в государственном контракте (договоре).
< 4 > В зависимости от вида оказываемых услуг в настоящем разделе могут быть указаны иные условия государственного контракта (договора).
< 5 > Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с текстом.
Приложение N 4
к Приказу ФТС России
от 30 июля 2010 г. N 1421
ОБРАЗЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) АРЕНДЫ N ________ ________________________________________________________ "__" ___ 20__ г. (место заключения государственного контракта (договора)) _____________________________________ от имени Российской Федерации в целях (наименование таможенного органа) обеспечения государственных нужд, именуем__ в дальнейшем Арендатор, в лице ________________________________________________, действующего на основании (должность, фамилия, имя, отчество) __________________________________, с одной стороны, и ____________________ (приказа, положения, доверенности) (полное __________________________________________________________________________, (сокращенное) наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) именуем__ в дальнейшем Арендодатель, в лице ______________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании ______________________________, с другой стороны, (наименование документа) в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании ____________________________ ______________________________________________________, заключили настоящий (основания для заключения государственного контракта (договора)) государственный контракт (договор) на следующих условиях. 1. Предмет государственного контракта (договора) аренды 1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование (либо временное пользование) сроком на ____________ следующее имущество: ________________________________________________________________ (наименование и характеристики, иные отличительные особенности имущества, цель использования) (далее - имущество), находящееся по адресу: ______________________________, а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, установленные в разделе 2 настоящего государственного контракта (договора), и возвратить имущество на условиях, предусмотренных настоящим государственным контрактом (договором). 1.2. Имущество принадлежит Арендодателю на праве ______________________ (собственности, _______________________________________________________, что подтверждается хозяйственного ведения, оперативного управления) __________________________________________________________________________. (указывается документ, подтверждающий право собственности или иное вещное право Арендодателя) 1.3. Имущество должно быть передано Арендатору по акту сдачи-приемки в течение ______ дней со дня подписания Сторонами настоящего государственного контракта (договора). 1.4. Арендодатель обязан предоставить Арендатору имущество в состоянии, соответствующем следующим условиям: ______________________________________. 1.5. Имущество предназначено для использования в качестве ____________. 2. Цена государственного контракта (договора) и порядок расчетов 2.1. Арендатор за пользование имуществом уплачивает Арендодателю арендную плату в сумме ___________________________________________________. (цифрами и прописью) 2.2. Оплата по настоящему государственному контракту (договору) производится _____________________________________________________________. (один раз в год, ежемесячно, поквартально и т.п.) 2.3. Арендная плата является фиксированной и не подлежит пересмотру. Если настоящий государственный контракт (договор) заключается на один год с пролонгацией или на срок более одного года, арендная плата может быть изменена, но не чаще одного раза в год. 3. Обязательства Сторон 3.1. Арендодатель обязан: 3.1.1. Передать Арендатору имущество по акту сдачи-приемки в состоянии, отвечающем условиям, установленным настоящим государственным контрактом (договором), и назначению имущества. 3.1.2. Производить капитальный ремонт имущества. 3.1.3. Оказывать консультативную и иную помощь в целях наиболее эффективного использования имущества. 3.2. Арендатор обязан: 3.2.1. Использовать имущество в соответствии с условиями, установленными настоящим государственным контрактом (договором). 3.2.2. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт. 3.2.3. Нести расходы по содержанию имущества. 3.2.4. Вносить в установленные настоящим государственным контрактом (договором) сроки арендную плату. 3.2.5. Возвратить имущество Арендодателю в течение ___ дней после истечения срока аренды по акту сдачи-приемки в том же состоянии, в котором оно было получено, с учетом нормального естественного износа. 3.3. Арендатор имеет право: 3.3.1. На возмещение стоимости произведенных с согласия Арендодателя и за собственный счет улучшений арендованного имущества, неотделимых без вреда для имущества. 3.4. Арендодатель имеет право осуществлять проверку использования Арендатором имущества. 4. Ответственность Сторон 4.1. За неуплату платежей в сроки, установленные настоящим государственным контрактом (договором), Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не перечисленной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока платежа. 4.2. За несвоевременную передачу имущества Арендодатель уплачивает Арендатору пени в размере ___% суммы арендной платы за каждый день просрочки. 4.3. Арендодатель несет ответственность за недостатки сданного в аренду имущества, полностью или частично препятствующие пользованию им в соответствии с законодательством Российской Федерации, если такие недостатки не были им оговорены при заключении настоящего государственного контракта (договора). При обнаружении таких недостатков Арендатор вправе потребовать досрочного расторжения настоящего государственного контракта (договора). 4.4. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту (договору), а также возмещения причиненных убытков. 4.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. < 1 > 5. Действие обстоятельств непреодолимой силы 5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему государственному контракту (договору), обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов. 5.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 5.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему государственному контракту (договору) вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств. 6. Порядок разрешения споров 6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего государственного контракта (договора), будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий. 6.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий государственного контракта (договора). В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения государственного контракта (договора) или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. 6.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать _________ дней со дня их получения, если настоящим государственным контрактом (договором) не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа. 6.4. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. 7. Срок действия государственного контракта (договора) 7.1. Настоящий государственный контракт (договор) вступает в силу со дня его подписания Сторонами < 2 > и действует до _____________________. 7.2. Если ни одна из Сторон за ___ дней до истечения срока действия настоящего государственного контракта (договора) не заявит о намерении его расторгнуть, то настоящий государственный контракт (договор) пролонгируется на ___ на тех же условиях. 8. Порядок изменения и расторжения государственного контракта (договора) 8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему государственному контракту (договору) имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами. 8.2. Досрочное расторжение настоящего государственного контракта (договора) может иметь место в соответствии с пунктом 4.3 настоящего государственного контракта (договора) по соглашению Сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 8.3. Настоящий государственный контракт (договор) может быть расторгнут до истечения установленного срока в соответствии с законодательством Российской Федерации. 9. Прочие условия < 3 > 9.1. Настоящий государственный контракт (договор) составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 9.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение ___ дней письменно известить об этом другую Сторону. 9.3. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (договора) являются следующие приложения: _____________________. 9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим государственным контрактом (договором), разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 10. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон < 4 > АРЕНДАТОР АРЕНДОДАТЕЛЬ ____________________________________ ____________________________________ (юридический и фактический адреса, (юридический и фактический адреса, ____________________________________ ____________________________________ банковские реквизиты, ИНН) банковские реквизиты, ИНН) ____________________________________ ____________________________________ (должность) (должность) ____________________________________ ____________________________________ (подпись, инициалы, фамилия) (подпись, инициалы, фамилия) М.П. М.П.< 1 > Стороны вправе предусмотреть такие случаи в государственном контракте (договоре).
< 2 > Если срок аренды превышает один год, то государственный контракт (договор) вступает в силу со дня его государственной регистрации.
< 3 > В настоящем разделе в зависимости от вида передаваемого в аренду имущества и иных обстоятельств могут быть указаны иные условия государственного контракта (договора).
< 4 > Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с остальным текстом.
Приложение N 5
к Приказу ФТС России
от 30 июля 2010 г. N 1421
ОБРАЗЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) КОМИССИИ N ___________ ________________________________________________________ "__" ___ 20__ г. (место заключения государственного контракта (договора)) _____________________________________ от имени Российской Федерации в целях (наименование таможенного органа) обеспечения государственных нужд, именуем__ в дальнейшем Комитент, в лице ____________________________________________, действующего(ей) на основании (должность, фамилия, имя, отчество) __________________________________, с одной стороны, и ____________________ (приказа, положения, доверенности) (полное __________________________________________________________________________, (сокращенное) наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) именуем__ в дальнейшем Комиссионер, в лице _______________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего(ей) на основании __________________________, с другой стороны, (наименование документа) в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании ____________________________ ______________________________________________________, заключили настоящий (основания для заключения государственного контракта (договора)) государственный контракт (договор) на следующих условиях. 1. Предмет государственного контракта (договора) 1.1. Комиссионер обязуется по поручению Комитента совершить для Комитента за его счет от своего имени за обусловленное настоящим государственным контрактом (договором) вознаграждение одну сделку (несколько сделок): _______________. 1.2. Комиссионер приобретает права и становится обязанным по сделкам, совершенным Комиссионером с третьими лицами. 1.3. Ассортимент, количество товаров определяются в спецификации (приложение N 1 к настоящему государственному контракту (договору)). 2. Цена государственного контракта (договора) и порядок расчетов 2.1. Цена настоящего государственного контракта (договора) составляет ______________________________________________________________, в том числе (сумма цифрами и прописью) НДС ___% _______________________________________________ и включает в себя, (указывается ставка (в процентах), сумма цифрами и прописью либо основание освобождения Комиссионера от уплаты НДС) в том числе, вознаграждение Комиссионеру в размере ___% суммы сделок. 2.2. Оплата по настоящему государственному контракту (договору) осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Комиссионера в следующем порядке: 2.2.1. Авансовый платеж в размере ___% цены государственного контракта (договора) составляет _______________________________, в том числе НДС ___% (цифрами и прописью) (если Комиссионер является плательщиком НДС) __________________________, (цифрами и прописью) осуществляется в течение ___ рабочих дней со дня подписания настоящего государственного контракта (договора). 2.2.2. Последующая оплата в сумме _______________, в том числе НДС ___% (цифрами и прописью) (если Комиссионер является плательщиком НДС) __________________________ (цифрами и прописью) осуществляется в течение ______ рабочих дней на основании ___________________________________. < 1 > (указать вид документа) 2.3. Цена настоящего государственного контракта (договора) не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 3. Обязательства Сторон 3.1. Комиссионер обязан: 3.1.1. Исполнить комиссионное поручение согласно указаниям Комитента на наиболее выгодных для Комитента условиях в соответствии с настоящим государственным контрактом (договором), обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями в течение _________ дней со дня подписания Сторонами настоящего государственного контракта (договора). 3.1.2. По исполнении комиссионного поручения в течение _______ дней представить Комитенту отчет о его исполнении. 3.1.3. Передать Комитенту в течение ___ дней после исполнения комиссионного поручения все полученное по сделкам, заключенным в соответствии с настоящим государственным контрактом (договором). 3.1.4. При отступлении от указаний Комитента, если это необходимо в интересах Комитента, а Комиссионер не мог предварительно запросить Комитента либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос, незамедлительно уведомить Комитента о допущенных отступлениях от настоящего государственного контракта (договора). 3.1.6. При заключении с согласия Комитента договора субкомиссии нести ответственность перед Комитентом за действия субкомиссионера в соответствии с условиями настоящего государственного контракта (договора). Заключение договора субкомиссии не должно повлечь увеличения расходов на выполнение комиссионного поручения. 3.2. Комиссионер не вправе удерживать находящиеся у него товары, которые подлежат передаче Комитенту, в обеспечение требований по настоящему государственному контракту (договору). 3.3. Комитент обязан: 3.3.1. Принять от Комиссионера все полученное по сделкам, заключенным в соответствии с настоящим государственным контрактом (договором). 3.3.2. При наличии возражений по отчету об исполнении комиссионного поручения сообщить о них Комиссионеру в течение ___ дней со дня его получения. При отсутствии возражений отчет считается принятым. 3.3.3. Оплатить Комиссионеру расходы, связанные с исполнением комиссионного поручения, и комиссионное вознаграждение в соответствии с разделом 2 настоящего государственного контракта (договора). 4. Ответственность Сторон 4.1. Комиссионер при нарушении сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом (договором), уплачивает Комитенту пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего государственного контракта (договора) за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. 4.2. Комитент при нарушении сроков оплаты по настоящему государственному контракту (договору) уплачивает Комиссионеру пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не перечисленной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока платежа. 4.3. Комиссионер несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом (договором) < 1.2 > . 4.4. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту (договору) или от устранения допущенных нарушений. 4.5. В случае утраты, недостачи или повреждения имущества Комитента Комиссионер возмещает Комитенту убытки, а также уплачивает неустойку в размере ___ % стоимости имущества. 4.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. < 2 > 5. Действие обстоятельств непреодолимой силы 5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему государственному контракту (договору), обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов. 5.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 5.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему государственному контракту (договору) вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств. 6. Порядок разрешения споров 6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего государственного контракта (договора), будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий. 6.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий государственного контракта (договора). В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения государственного контракта (договора) или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. 6.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать __________ дней со дня их получения, если настоящим государственным контрактом (договором) не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа. 6.4. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. 7. Порядок изменения и расторжения договора 7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему государственному контракту (договору) имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами. 7.2. Досрочное расторжение настоящего государственного контракта (договора) может иметь место по соглашению Сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 7.3. Комиссионер не вправе отказаться от исполнения настоящего государственного контракта (договора), кроме случая, когда он заключен без указания срока его действия. В этом случае Комиссионер должен уведомить Комитента о прекращении государственного контракта (договора) не позднее чем за ____ дней до предполагаемого дня расторжения государственного контракта (договора). 8. Прочие условия < 3 > 8.1. Настоящий государственный контракт (договор) вступает в силу с ______ и действует до ________ (или до исполнения Сторонами своих обязательств по договору и завершения взаиморасчетов по настоящему государственному контракту (договору)). 8.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение ________ дней письменно известить об этом другую Сторону. 8.3. Настоящий государственный контракт (договор) составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 8.4. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (договора) являются следующие приложения: < 4 > 8.4.1. Приложение N 1. Спецификация на ___ листах. < 5 > 8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим государственным контрактом (договором), разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 9. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон < 6 > КОМИТЕНТ КОМИССИОНЕР ____________________________________ ____________________________________ (юридический и фактический адреса, (юридический и фактический адреса, ____________________________________ ____________________________________ банковские реквизиты, ИНН) банковские реквизиты, ИНН) ____________________________________ ____________________________________ (должность) (должность) ____________________________________ ____________________________________ (подпись, инициалы, фамилия) (подпись, инициалы, фамилия) М.П. М.П.< 1 > Комиссионное вознаграждение и в некоторых случаях оплата исполненного комиссионного поручения может производиться после утверждения Комитентом письменного отчета Комиссионера о его исполнении.
< 1.2 > Случаи привлечения Комиссионера к ответственности и ее размеры определяются Заказчиком самостоятельно.
< 2 > Стороны вправе предусмотреть такие случаи в государственном контракте (договоре).
< 3 > В данный раздел могут быть включены иные условия исполнения государственного контракта (договора) комиссии.
< 4 > При необходимости Сторонами могут быть оформлены иные приложения к государственному контракту (договору).
< 5 > В отдельных случаях вместо Спецификации может быть опись товаров, переданных на комиссию.
< 6 > Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с остальным текстом.
Приложение N 6
к Приказу ФТС России
от 30 июля 2010 г. N 1421
ОБРАЗЕЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ ТОВАРОВ N _________
_____________________________ "__" ____________ 20__ г. (место заключения государственного контракта) _____________________________________ от имени Российской Федерации в целях (наименование таможенного органа) обеспечения государственных нужд, именуем______ в дальнейшем Поклажедатель, в лице _____________________________________, действующего(ей) на основании (должность, фамилия, имя, отчество) _____________________________________, с одной стороны, и _________________ (положения, приказа, доверенности) __________________________________________________________________________, (полное (сокращенное) наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица) именуем__ в дальнейшем Хранитель, в лице _________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего(ей) на основании __________________________, с другой стороны, (наименование документа) в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании ____________________________ _______________________________________________________ заключили настоящий (основания для заключения государственного контракта) государственный контракт (далее - Контракт) на следующих условиях.1. Предмет Контракта
1.1. Хранитель обязуется хранить на складе временного хранения или ином принадлежащем ему складе материальные ценности, товары и транспортные средства (далее - товары):
1.1.1. Помещаемые для проведения таможенного контроля;
1.1.2. Изъятые Поклажедателем и (или) таможенными органами, в том числе в ходе проведения проверок сообщений о преступлениях, а также производства по уголовным делам;
1.1.3. Обращенные в федеральную собственность;
1.1.4. Являющиеся предметом залога < 1 > ;
1.1.5. Являющиеся вещественными доказательствами по уголовным делам и делам об административных правонарушениях.
1.2. Хранение товаров осуществляется в охраняемом _____________________ (отапливаемом, неотапливаемом и т.д.) помещении, а также на охраняемой __________________________________________ (открытой, крытой) стоянке, находящейся по адресу: __________________________________________.1.3. Срок оказания услуг по хранению товаров _________________ < 2 > .
2. Цена Контракта и порядок оплаты
2.1. Цена Контракта составляет ________ руб. (прописью), в том числе НДС (___%) (либо указывается основание освобождения Хранителя от уплаты НДС).
2.2. Оплата по Контракту осуществляется Поклажедателем в пределах лимитов бюджетных обязательств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Хранителя за фактически оказанные услуги по хранению товаров на основании _____________________________________________________________, (указываются документ(ы), подтверждающий(ие) оказание услуг по хранению товара) подписанного(ых) Хранителем и Поклажедателем (в случае создания приемочной комиссии документ(ы), подтверждающий(ие) оказание услуг по хранению товаров, подписывается(ются) всеми членами приемочной комиссии и утверждается(ются) Поклажедателем), в течение _____________________ рабочих дней со дня подписания (утверждения) указанного(ых) документа(ов) Поклажедателем. 2.3 < 3 > . Оплата по Контракту осуществляется Поклажедателем в пределах лимитов бюджетных обязательств в размере, установленном в Спецификации на предоставляемые услуги по хранению < 4 > (Приложение N 1 к Контракту), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Хранителя за фактически оказанные услуги по хранению товаров на основании _________________________________________________________, подписанного(ых) (указываются документ(ы), подтверждающий(ие) оказание услуг по хранению товара) Хранителем и Поклажедателем (в случае создания приемочной комиссии документ(ы), подтверждающий(ие) оказание услуг по хранению товаров, подписывается(ются) всеми членами приемочной комиссии и утверждается(ются) Поклажедателем), в течение ___ рабочих дней со дня подписания (утверждения) указанного(ых) документа(ов) Поклажедателем.2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.4. Цена Контракта формируется с учетом всех необходимых расходов, связанных с оказанием услуг по хранению товаров.
2.5. В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного лица, занимающегося частной практикой, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
2.6. Оплата услуг по хранению товаров, а также возмещение произведенных Хранителем необходимых расходов на хранение товаров не производятся с даты:
передачи уголовных дел, материалов проверок сообщений о преступлениях в иные органы по подследственности;
вступления в законную силу постановления (решения) суда, таможенного органа, в котором решен вопрос о судьбе товара, а в отношении товаров, являвшихся вещественными доказательствами по делам об административных правонарушениях и по которым принято решение об их конфискации, - с даты истечения установленных сроков принятия товаров уполномоченными органами по уведомлению Поклажедателя,
и в дальнейшем Хранитель самостоятельно строит взаимоотношения по хранению указанных товаров с уполномоченными органами, а также с законными владельцами указанных товаров < 5 > .
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поклажедатель имеет право:
3.1.1. В любое время проверять условия и качество оказываемых услуг по хранению товаров.
3.2. Поклажедатель обязан:
3.2.1. Оплатить Хранителю оказанные услуги по хранению товара.
3.2.2. Передать товары Хранителю по Акту приема-передачи товаров (приложение N 2 к Контракту) < 6 > , а в случае оказания услуг по хранению товаров, изъятых в ходе проведения проверок сообщений о преступлениях, производства по уголовным делам, признанных вещественными доказательствами по уголовным делам, передать указанные товары по Акту приема-передачи (приложение N 3 к Контракту) < 7 > .
3.2.3. Уведомить Хранителя:
о передаче уголовных дел, материалов проверок сообщений о преступлениях, по которым товары хранятся у Хранителя, в иные органы по подследственности - в срок не позднее трех рабочих дней с даты их передачи;
о вступлении в силу решения суда о судьбе товара по уголовному делу - в срок не позднее трех рабочих дней с даты поступления Поклажедателю указанной информации;
о вынесении Поклажедателем и (или) таможенным органом постановления о передаче/возврате товара по уголовному делу в установленном законодательством Российской Федерации порядке - в срок не позднее трех рабочих дней с даты вынесения такого постановления < 8 > .
3.2.4. Направить Хранителю копию постановления по делу об административном правонарушении, в котором решен вопрос о судьбе товаров, в течение суток со дня вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную силу либо копию вступившего в законную силу постановления (решения) суда о судьбе товаров с даты его получения < 8 > .
3.2.5. Уведомить о местонахождении товаров и необходимости их вывоза либо заключения договора хранения в их отношении с Хранителем, а также о необходимости возмещения Хранителю расходов по хранению товаров с даты, указанной в пункте 2.6 Контракта:
органы, в которые переданы уголовные дела, материалы проверок сообщений о преступлениях, - одновременно с направлением уголовных дел, материалов проверок сообщений о преступлениях;
законных владельцев товаров - в срок не позднее трех рабочих дней с даты вынесения/получения постановления (решения) суда, таможенного органа, в котором решен вопрос о судьбе товара, либо с даты вынесения Поклажедателем и (или) таможенным органом постановления о передаче/возврате товара по уголовному делу в установленном законодательством Российской Федерации порядке < 8 > .
3.2.6. Возвратить Хранителю денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Хранителем), в течение _______ рабочих дней после полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту, в том числе оплаты Хранителем неустоек (штрафов, пеней) < 9 > .
3.3. Для проверки предоставленных Хранителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Поклажедатель своими силами проводит экспертизу предоставленных результатов, а при необходимости к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с положениями статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) < 10 > .
3.4. Хранитель обязан:
3.4.1. Обеспечить хранение товаров в специально отведенном месте, отдельно от прочих товаров, хранящихся на складе, оборудованном ___________________________________________________________________________ указываются меры, принимаемые Хранителем, для обеспечения сохранности товаров: наличие охранной и противопожарной сигнализации, средств пожаротушения, сейфов, металлических шкафов, решеток на окнах и т.п.При необходимости изменения условий хранения незамедлительно уведомить об этом Поклажедателя и дождаться его письменного ответа.
3.4.2. Обеспечить круглосуточную охрану и осуществлять видеонаблюдение места хранения. < 11 >
3.4.3. Осуществлять хранение товаров отдельно по каждому уголовному делу и делу об административном правонарушении, материалу проверки сообщений о преступлении до выдачи товаров < 12 > .
3.4.4. Не допускать вскрытие упаковки принятых на хранение товаров без согласия Поклажедателя, за исключением случаев, когда необходимо принять меры по обеспечению сохранности товаров.
3.4.5. Исключить возможность изъятия передаваемых на хранение товаров иными лицами без согласия Поклажедателя.
3.4.6. Вести учет товаров и представлять Поклажедателю не позднее трех рабочих дней после окончания квартала отчетность о хранящихся товарах < 13 > .
3.4.7. Представить в течение двух рабочих дней по запросу Поклажедателя документы о стоимости оказанных услуг за хранение товаров по конкретному уголовному делу, делу об административном правонарушении, а также товаров, обращенных в федеральную собственность, на определенную дату < 14 > .
3.4.8. Исключить возможность доступа третьих лиц к хранящимся товарам.
3.4.9. Производить по требованию Поклажедателя перемещение в зоне складирования, взвешивание или иное определение количества принятых на хранение товаров. Расходы на проведение указанных операций не возмещаются Поклажедателем.
3.4.10. Организовывать при необходимости круглосуточный прием товаров.
3.4.11. Осуществлять погрузочно-разгрузочные работы при приеме товаров на хранение и при их выдаче.
3.4.12. Обеспечить в пределах _______________ региона доставку товаров от места изъятия до места их хранения < 15 > .
3.4.13. Выдать в полном объеме или частично товары Поклажедателю по его первому требованию.
3.4.14. Передать по письменному указанию Поклажедателя товары третьему лицу.
3.4.15. Выполнять требования Поклажедателя в части обеспечения доступа к хранящимся товарам.
3.4.16. Немедленно уведомлять Поклажедателя о повреждении или утрате товара с оформлением соответствующего акта, подписанного материально ответственными лицами Хранителя.
3.4.17. Своевременно предоставлять Поклажедателю достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
3.4.18. Проинформировать о местонахождении товаров и стоимости их хранения:
орган, в который передано по подследственности уголовное дело, материал проверки сообщения о преступлении с момента получения от Поклажедателя сведений о передаче уголовного дела или материала проверки сообщения о преступлении;
законного владельца, уполномоченный орган с момента получения от Поклажедателя сведений о вынесении судом, таможенным органом постановления (решения) о судьбе товара.
3.4.19. Без вознаграждения и возмещения расходов за хранение товаров обеспечивать их сохранность в течение 2-х месяцев с даты прекращения действия Контракта в целях организации Поклажедателем перемещения товаров в иные места хранения.
3.4.20. Обеспечивать исполнение Контракта надлежащим образом в соответствии с Федеральным законом < 16 > .
3.5. Хранитель не вправе пользоваться переданными ему на хранение товарами.
4. Порядок приема и выдачи товаров
4.1. Прием и выдача товаров Хранителем осуществляется его представителем, действующим на основании доверенности или иных документов, подтверждающих полномочия по принятию товаров.
Хранитель осуществляет прием товаров у представителя Поклажедателя при предъявлении им служебного удостоверения таможенного органа и процессуального документа по уголовным делам либо делам об административных правонарушениях, материалам проверок сообщений о преступлениях, подтверждающего изъятие передаваемых на хранение товаров, а в случае приема иных категорий товаров - служебного удостоверения таможенного органа и письменного указания (процессуальных документов) Поклажедателя в отношении передаваемых на хранение товаров.
Хранитель осуществляет выдачу товаров представителю Поклажедателя при предъявлении им служебного удостоверения таможенного органа и письменного указания Поклажедателя в отношении подлежащих выдаче товаров.
4.2. Прием и выдача товаров осуществляются на основании Акта приема-передачи товаров в двух экземплярах (приложение N 2 к Контракту) либо иного складского документа, а в случае заключения Контракта на оказание услуг по хранению товаров, изъятых Поклажедателем и (или) таможенными органами в ходе проведения проверок сообщений о преступлениях и производства по уголовным делам, а также признанных вещественными доказательствами, прием и выдача товаров осуществляются на основании Акта приема-передачи в трех экземплярах (приложение N 3 к Контракту) < 17 > .
4.3. Выдача Хранителем товаров третьему лицу либо его представителю осуществляется при предъявлении распорядительного документа, выданного Поклажедателем, после полного расчета с Хранителем.
4.4. Хранитель осуществляет выдачу товаров третьим лицам при наличии процессуального решения о судьбе товаров и письменного указания Поклажедателя < 18 > .
4.5. Хранитель возвращает Поклажедателю или лицу, указанному им в качестве получателя, товары в том состоянии, в котором они были приняты на хранение, с учетом их естественного износа, естественной убыли или иного изменения вследствие их естественных свойств.
5. Порядок и сроки сдачи-приемки оказанных услуг
по хранению товаров < 19 >
6. Ответственность Сторон < 20 >
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За неуплату неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных условиями Контракта, Поклажедатель вправе применить обеспечение исполнения Контракта < 21 > .
6.3. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.5. Хранитель в соответствии со статьями 401, 901 Гражданского кодекса Российской Федерации несет полную материальную ответственность за утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение товаров в размере 100% их оценочной стоимости.
6.6. Хранитель возмещает нанесенный ущерб в полном объеме в соответствии с оценочной стоимостью товаров в течение ___ дней со дня составления акта об утрате, о недостаче либо о повреждении товаров. Такой акт Стороны составляют незамедлительно после обнаружения утраты, недостачи либо повреждения товаров.
6.7. Хранитель не вправе удерживать товары в качестве обеспечения обязательств по Контракту.
6.8. Если Хранитель не обеспечил сохранности товаров (утрата, недостача и приведение в негодное состояние), в отношении которых в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле не уплачены таможенные платежи, его материальная ответственность увеличивается на суммы причитающихся к уплате таможенных платежей, о чем Поклажедатель уведомляет Хранителя.
6.9. Поклажедатель при переоценке стоимости товаров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уведомляет Хранителя об изменении его материальной ответственности.
6.10. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по Контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.
8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать ____ дней со дня их получения, если Контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения - с последующим представлением оригинала документа.
8.4. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.
9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами, за исключением пункта 10.2 Контракта.
9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, установленных статьей 95 Федерального закона.
9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона.
9.5. Предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон должно быть направлено другой Стороне не позднее чем за ___ рабочих дней до предполагаемого для расторжения Контракта.
9.6. Контракт может быть расторгнут Поклажедателем в одностороннем порядке в случае прекращения права Хранителя на осуществление им деятельности по хранению товаров, на занятие которой требуется получение документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10. Прочие условия < 22 >
10.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и предоставления Хранителем обеспечения исполнения Контракта < 23 > и действует до ________, за исключением пункта 3.4.19 Контракта.
10.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение ____ дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Контракта.
10.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.4. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения: < 24 >
10.4.1. Приложение N 1. Спецификация на предоставляемые услуги по хранению.
10.4.2. Приложение N 2. Акт приема-передачи товаров.
10.4.3. Приложение N 3. Образец Акта-приема передачи.
11. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон < 25 >
ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ ХРАНИТЕЛЬ ______________________________________ __________________________________ (юридический и фактический адреса, (юридический и фактический адреса, ______________________________________ __________________________________ банковские реквизиты, ИНН) банковские реквизиты, ИНН) ______________________________________ __________________________________ (должность) (должность) ______________________________________ __________________________________ (подпись, инициалы, фамилия) (подпись, инициалы, фамилия) М.П. М.П.Начальник Правового управления
Л.И.ЧЕРКЕСОВА
< 1 > Срок хранения товаров будет определяться исходя из условий договора залога.
< 2 > Срок оказания услуг по хранению товаров устанавливается Поклажедателем самостоятельно.
< 3 > Данный пункт Контракта включается вместо пункта 2.2 Контракта в случае заключения Контракта на оказание услуг по хранению товаров, изъятых Поклажедателем и (или) таможенными органами в ходе проведения проверок сообщений о преступлениях и производства по уголовным делам, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, а также товаров, обращенных в федеральную собственность.
< 4 > В Спецификации на предоставляемые услуги по хранению указывается стоимость хранения, рассчитанная с учетом фактического количества товара (килограмм, метр квадратный, метр кубический и т.п.) и продолжительности хранения.
< 5 > Данный пункт Контракта включается в проект Контракта в случае заключения Контракта на оказание услуг по хранению товаров, изъятых Поклажедателем и (или) таможенными органами в ходе проведения проверок сообщений о преступлениях и производства по уголовным делам, а также являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам и делам об административных правонарушениях.
< 6 > Акт приема-передачи товаров оформляется Поклажедателем и Хранителем самостоятельно в произвольной форме.
< 7 > Прием-передача товаров по делам об административных правонарушениях осуществляется в соответствии с актами, предусмотренными приказом ФТС России от 18 декабря 2006 г. N 1339 "О порядке хранения изъятых вещей и документов, имеющих значение доказательств по делам об административных правонарушениях" (зарегистрирован Минюстом России 07.05.2007, регистрационный N 9403).
< 8 > Данный пункт Контракта включается в проект Контракта в случае заключения Контракта на оказание услуг по хранению товаров, изъятых Поклажедателем и (или) таможенными органами в ходе проведения проверок сообщений о преступлениях и производства по уголовным делам, а также являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам и делам об административных правонарушениях.
< 9 > Данный пункт Контракта включается в проект Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
< 10 > Данный пункт Контракта включается в проект Контракта в случаях, установленных Федеральным законом.
< 11 > При наличии системы видеонаблюдения.
< 12 > Данный пункт Контракта включается в проект Контракта в случае заключения Контракта на оказание услуг по хранению товаров, изъятых Поклажедателем и (или) таможенными органами в ходе проведения проверок сообщений о преступлениях и производства по уголовным делам, а также являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам и делам об административных правонарушениях.
< 13 > Порядок ведения учета и предоставления отчетности определяется Сторонами в Контракте самостоятельно.
< 14 > Данный пункт Контракта включается вместо пункта 2.2 Контракта в случае заключения Контракта на оказание услуг по хранению товаров, изъятых Поклажедателем и (или) таможенными органами в ходе проведения проверок сообщений о преступлениях и производства по уголовным делам, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, а также товаров, обращенных в федеральную собственность.
< 15 > Данный пункт включается в проект Контракта по усмотрению Сторон.
< 16 > Данный пункт Контракта включается в проект Контракта в случаях, установленных Федеральным законом.
< 17 > Прием-передача товаров по делам об административных правонарушениях осуществляется в соответствии с актами, предусмотренными приказом ФТС России от 18 декабря 2006 г. N 1339 "О порядке хранения изъятых вещей и документов, имеющих значение доказательств по делам об административных правонарушениях" (зарегистрирован Минюстом России 07.05.2007, регистрационный N 9403).
< 18 > Данный пункт Контракта включается в проект Контракта вместо пункта 4.3 Контракта в случае заключения Контракта на оказание услуг по хранению товаров, изъятых Поклажедателем и (или) таможенными органами в ходе проведения проверок сообщений о преступлениях и производства по уголовным делам, а также являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам и делам об административных правонарушениях.
< 19 > Данный раздел Контракта заполняется Поклажедателем самостоятельно с учетом требований статей 34 и 94 Федерального закона
< 20 > В случае, когда Поклажедатель при осуществлении закупки услуг по хранению товаров использует конкурентные способы определения Хранителя, данный раздел Контракта заполняется Поклажедателем самостоятельно в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона.
< 21 > Данный пункт Контракта включается в проект Контракта при предоставлении Хранителем обеспечения исполнения Контракта.
< 22 > В данный раздел Контракта могут быть включены иные условия исполнения Контракта.
< 23 > Данное условие включается в проект Контракта при наличии обязанности Хранителя обеспечивать исполнение Контракта.
< 24 > При необходимости Сторонами могут быть оформлены иные приложения к Контракту.
< 25 > Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с остальным текстом.
Приложение N 3
к Контракту
Образец Акта приема-передачи "__" _________ 20__ г. ___________________________________________________ (место составления) Акт составлен о том, что Поклажедатель в лице ____________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего(ей) на основании ____________________________________________, (положения, приказа, доверенности) передал, а Хранитель в лице ______________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего(ей) на основании ____________________, принял ________________ ___________________________________________________________________________ (указываются товары, изъятые в ходе проведения проверок сообщений о преступлениях и производства по уголовным делам, а также являющиеся вещественными доказательствами по уголовным делам, номер, дата возбуждения уголовного дела, номер и дата регистрации материала проверки сообщения о преступлении)| N | Наименование и описание передаваемых товаров | Сведения о типе, марке, модели, калибре, серии, номере и иных идентификационных признаках | Количество, вес, объем | Сведения об упаковке | Иные сведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Приложение N 7
к Приказу ФТС России
от 30 июля 2010 г. N 1421
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ N _________ ___________________________ "__" _________ 20__ г. (место заключения договора) _____________________________________ от имени Российской Федерации в целях (наименование таможенного органа) обеспечения государственных нужд, именуем__ в дальнейшем Ссудополучатель, в лице _____________________________________, действующего(ей) на основании (должность, фамилия, имя, отчество) __________________________________, с одной стороны, и ____________________ (приказа, положения, доверенности) __________________________________________________________________________, (полное (сокращенное) наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) именуем__ в дальнейшем Ссудодатель, в лице _______________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего(ей) на основании __________________________, с другой стороны, (наименование документа) в дальнейшем именуемые "Стороны", на основании ____________________________ ______________________________________________________, заключили настоящий (основания для заключения договора) договор на следующих условиях. 1. Предмет договора безвозмездного пользования 1.1. Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное пользование Ссудополучателю имущество ____________________________ (далее - имущество), (указать вид имущества) а Ссудополучатель обязуется вернуть имущество в том состоянии, в каком он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном настоящим договором. Стоимость имущества определена в размере _________________________. < 1 > (цифрами, прописью) 1.2. Полный состав передаваемого имущества определяется спецификацией на предоставляемые услуги по хранению (далее - Спецификация) (приложение N 1 к настоящему договору). 1.3. Имущество принадлежит Ссудодателю: ______________________________. (на праве собственности, ином вещном праве) 1.4. Имущество будет использоваться в качестве _______________________. (указать цель использования) 2. Порядок передачи и приемки имущества 2.1. Имущество подлежит передаче Ссудополучателю в течение _________ дней со дня подписания настоящего договора Сторонами. 2.2. Передача имущества оформляется актом сдачи-приемки, который подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. 3. Обязательства Сторон 3.1. Ссудодатель обязан: 3.1.1. Передать Ссудополучателю имущество в соответствии со Спецификацией. 3.1.2. Предоставить всю необходимую технико-эксплуатационную документацию на передаваемое имущество по настоящему договору. 3.1.3. Обеспечить техническую поддержку и сопровождение переданного имущества. 3.2. Ссудополучатель обязан: 3.2.1. Использовать имущество в соответствии с указанной в пункте 1.4 настоящего договора целью использования. 3.2.2. Поддерживать имущество в исправном состоянии. 3.2.3. Нести расходы по содержанию имущества. < 2 > 3.2.4. Не передавать без письменного согласия Ссудодателя имущество третьим лицам. 4. Ответственность Сторон 4.1. Ссудодатель несет ответственность за недостатки имущества, о которых он умышленно или по грубой неосторожности не информировал Ссудополучателя при его передаче. При обнаружении таких недостатков Ссудополучатель вправе требовать их устранения за счет Ссудодателя или возмещения расходов на устранение недостатков либо досрочного расторжения договора и возмещения понесенного реального ущерба. 4.2. Ссудодатель не несет ответственности за недостатки имущества, которые им были оговорены в акте сдачи-приемки. 4.3. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или повреждения имущества, если такое имущество погибнет или будет испорчено в связи с его использованием не в соответствии с настоящим договором или назначением имущества, либо передачи имущества третьему лицу без согласия Ссудодателя. 4.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. < 3 > 5. Порядок рассмотрения споров 5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий. 5.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. 5.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать ___________ дней со дня их получения, если настоящим договором не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения - с последующим представлением оригинала документа. 5.4. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на разрешение в арбитражный суд согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации. 6. Порядок изменения и расторжения договора 6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 6.2. Досрочное расторжение настоящего договора возможно в соответствии с пунктом 4.1 настоящего договора, по соглашению Сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 6.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее чем за __________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора. 7. Прочие условия < 4 > 7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение _____________. 7.2. Если за ___________ дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не заявит о намерении его расторгнуть, то настоящий договор пролонгируется на срок _____________ на тех же условиях. 7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 7.4. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение __________ дней письменно известить об этом другую Сторону. 7.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 7.5.1. Приложение N 1. Спецификация на предоставляемые услуги по хранению. < 5 > 7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон < 6 > ССУДОДАТЕЛЬ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ ____________________________________ ____________________________________ (юридический и фактический адреса, (юридический и фактический адреса, ____________________________________ ____________________________________ банковские реквизиты, ИНН) банковские реквизиты, ИНН) ____________________________________ ____________________________________ (должность) (должность) ____________________________________ ____________________________________ (подпись, инициалы, фамилия) (подпись, инициалы, фамилия) М.П. М.П.< 1 > Подтверждается оценкой, произведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
< 2 > Перечень расходов по содержанию имущества определяется Сторонами на момент подписания договора.
< 3 > Стороны вправе предусмотреть такие случаи в договоре.
< 4 > В данный раздел могут быть включены иные условия исполнения договора.
< 5 > При необходимости Сторонами могут быть оформлены иные приложения к договору.
< 6 > Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва с остальным текстом.
Приложение N 8
к Приказу ФТС России
от 30 июля 2010 г. N 1421
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
Утратил силу. - Приказ ФТС России от 17.05.2013 N 935.