ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 30 июня 2021 г. N 307-ЭС21-9403
Судья Верховного Суда Российской Федерации Чучунова Н.С., изучив кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Тенишева Тимура Рашидовича (далее - предприниматель, заявитель) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.05.2020, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2020 и постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 01.03.2021 по делу N А56-54956/2019,
установил:
предприниматель обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЛП" (далее - общество), о взыскании 443 974 руб. 42 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на основании части шестой статьи 9 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 214-ФЗ).
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Пинский Александр Сергеевич (далее - Пинский А.С.).
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.05.2020, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2020 и постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 01.03.2021, в удовлетворении иска отказано.
В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, заявитель просит обжалуемые судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, ссылаясь на то, что судами нарушены нормы права.
По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Между тем, таких оснований по результатам изучения судебных актов, состоявшихся по делу, доводов кассационной жалобы, не установлено.
Как следует из обжалуемых судебных актов, общество с ограниченной ответственностью "ЛЭК-компания N 1" (правопредшественник общества, продавец) и Пинский А.С. (покупатель) заключили предварительный договор от 20.04.2010 N П3291-А-Ъ-ШО/25А_1-1 купли-продажи квартиры площадью 26,99 кв. м с индексом 13/Р-3 г на тринадцатом этаже в строящемся жилом комплексе по адресу: Санкт-Петербург, Шувалово-Озерки, пр. Просвещения, д. 43, лит. А.
В силу пункта 5 договора покупатель в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по предварительному договору вносит в срок до 20.04.2010 денежную сумму, равную стоимости квартиры, что составляет 91 091 у.е., эквивалентных на момент заключения договора 2 459 457 руб.
В соответствии с пунктом 4 договора стороны обязались заключить основной договор купли-продажи в течение 30 дней со дня государственной регистрации права собственности продавца на квартиру и при условии полного исполнения покупателем обязательств по пункту 5 договора.
Согласно пункту 2 договора ориентировочный срок подписания акта строительной готовности - II - IV кварталы 2010 года.
Сославшись на отсутствие у общества разрешения на строительство и на то, что строительства дома приостановлено, Пинский А.С. 18.03.2014 заявил об отказе от договора и потребовал от общества вернуть уплаченные им по договору денежные средства.
Решением Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 02.10.2014 по делу N 2-5307/14 с общества в пользу Пинского А.С. взыскано 2 459 457 руб. задолженности по названному договору, 35 000 руб. компенсации морального вреда, 800 000 руб. штрафа за отказ удовлетворить требование потребителя в добровольном порядке.
Решением Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 24.11.2015 по делу N 2-5779/15 с общества в пользу Пинского А.С. взыскано 637 543 руб. убытков в виде разницы между стоимостью квартиры, указанной в договоре, и рыночной стоимостью равноценной квартиры.
На основании договора от 06.03.2015 N 28 уступки прав (цессии) с учетом дополнительного соглашения от 06.01.2017 Пинский А.С. уступил предпринимателю право требования к обществу уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, неустойки, в том числе, неустойки (штрафа) за неудовлетворение в добровольном порядке требований физического лица (потребителя) в соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".
Согласно пункту 1.2 договора в счет уплаты за уступаемые права цессионарий оплачивает цеденту 100 000 руб.
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.08.2015 по делу N А56-24640/2015 с общества в пользу предпринимателя взыскано 636 896 руб. 88 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 10.04.2012 по 31.05.2015.
Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.09.2017 по делу N А56-14876/2017 с общества в пользу предпринимателя взыскано 901 014 руб. процентов на основании части второй статьи 9 Закона N 214-ФЗ за период с 01.06.2015 по 13.02.2017.
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2019 по делу N А56-80310/2018 с общества в пользу предпринимателя взыскано 1 621 355 руб. процентов на основании частей второй и шестой статьи 9 Закона N 214-ФЗ (по части второй статьи 9 - 452 233 руб. 23 коп., по части шестой статьи 9 - 1 169 121 руб. 77 коп.), 206 469 руб. 92 коп. штрафа, 29 959 руб. расходов по уплате государственной пошлины.
Предприниматель направил обществу претензию от 13.04.2019 N 33/19/ип с требованием уплатить проценты, начисленные на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму процентов за пользование чужими денежными средствами, взысканных решениями арбитражного суда по делам N А56-24640/2015, А56-14876/2017, А56-80310/2018.
Ссылаясь на отказ общества от добровольного исполнения изложенных в претензии требований, предприниматель обратился в арбитражный суд с настоящим иском.
Принимая обжалуемые судебные акты, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом N 214-ФЗ на основании оценки фактических обстоятельств дела и имеющихся в деле доказательств сделали вывод о том, что в данном случае является неправомерным начисление процентов на взысканную ранее сумму процентов за пользование чужими денежными средствами.
Суд округа поддержал выводы судов первой и апелляционной инстанций.
Неправильного применения судами норм права, влекущих отмену обжалуемых судебных актов, не усматривается.
Возражения, изложенные в кассационной жалобе, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке.
Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд,
определил:
отказать в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации
Н.С.ЧУЧУНОВА