ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 16 февраля 2024 г. N 305-ЭС23-23971
Дело N А40-165315/2022
Судья Верховного Суда Российской Федерации Иваненко Ю.Г., изучив по материалам истребованного дела кассационную жалобу акционерного общества "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" на решение Арбитражного суда города Москвы от 20.01.2023, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2023 и постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.08.2023 по делу N А40-165315/2022 по иску акционерного общества "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" к публичному акционерному обществу "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" о признании недействительным зачета встречных однородных требований, применении последствий недействительности сделки,
установил:
доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований, предусмотренных статьями 291.6, 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера.
Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что действия публичного акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (далее - ПАО "РусГидро", покупатель) по уменьшению своего обязательства по оплате ротора, поставленного акционерным обществом "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" (далее - АО "Силовые машины", поставщик) в рамках договора от 15.10.2020 N 1240-75-2020/201910981, на сумму неустойки в размере 116 259 693,41 руб., взысканной с поставщика в пользу покупателя по делу N А40-167969/2021 в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору от 14.12.2017 N 1240-2683-2017, хотя и было поименовано ПАО "РусГидро" как зачет, представляет собой выведение итоговой обязанности сторон по результатам исполнения указанных договоров, которые признаны судом взаимосвязанными и объединенными одной целью, указанные действия ПАО "РусГидро" не являются сделкой по зачету взаимных встречных обязательств.
На этом основании суд отклонил ссылку АО "Силовые машины" о применении в отношении него в силу абзаца 2 пункта 3 статьи 9.1, абзаца 7 пункта 1 статьи 63 Федерального закона от 26.10.2002 N 127 "О несостоятельности (банкротстве)" последствий моратория на возбуждение дел о банкротстве, введенного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497.
Суд также сделал вывод, что неустойка, взысканная с АО "Силовые машины" по делу N А40-167969/2021, не подлежит списанию на основании Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 N 783.
Директивы представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 N 91-р (утверждены Правительством Российской Федерации 06.03.2022 N 2182п-П13кс), как правильно учтено судом, адресованы исключительно поименованным в них лицам, носят распорядительный характер, прав и обязательств для иных лиц не порождают.
Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали указанные выводы.
Изложенные в кассационной жалобе доводы, в которых выражено несогласие с выводами судов, основаны на ошибочном толковании норм действующего законодательства и в части, касающейся квалификации действий
ПАО "РусГидро" по установлению итогового сальдо взаимных встречных обязательств по договорам с АО "Силовые машины", направлены на повторное исследование обстоятельств дела, установление иных фактических обстоятельств, которые не были установлены либо были отвергнуты судами первой и апелляционной инстанций, что, в свою очередь, не относится к полномочиям Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, как они определены в части 3 статьи 291.14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации
определил:
отказать акционерному обществу "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации
Ю.Г.ИВАНЕНКО